消防工程承包协议5篇.docxVIP

消防工程承包协议5篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：报警系统、监控系统、消防栓系统、消防水系统、消防供电系统等。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日起计）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：人力不可抗拒的自然灾害；因甲方原因影响开工；甲方同意工期顺延的其他情况。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体金额以甲方支付的款项为准。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良）标准。

2.乙方应按甲方要求的验收标准组织施工，隐蔽工程验收按工序分阶段进行，基础工程、主体结构工程必须经甲方和监理方验收后方可进行下一阶段施工。

3.工程竣工验收，应以招标文件、设计说明书、图纸为依据，在甲方、监理方参与下，按照国家颁发的施工工程质量验收规范进行。

4.乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供完整的竣工资料和竣工图。

第五条双方负责事项

1.甲方责任：

（1）办理好项目报建、审批等相关手续，协调好周边关系；

（2）负责设计，并委托设计单位做好设计图及变更等工作；

（3）负责筹集资金，并按工程进度和合同约定支付款项；

（4）代表甲方处理与监理方的工作协调。

2.乙方责任：

（1）负责办理施工许可证等开工前的相关手续；

（2）按照设计图进行施工，确保工程质量达到合格（优良）标准；

（3）遵守安全生产、文明施工等有关规定，承担因乙方原因造成的事故责任和费用；

（4）编制工程进度计划，并报送甲方和监理方审核。

第六条违约责任与赔偿损失

1.乙方工程质量达不到合同要求，甲方有权终止合同，并要求乙方进行返工或返修，由此造成的损失由乙方承担。

2.乙方在施工中偷工减料、以次充好等造成工程质量不合格的，甲方有权要求乙方停工整改，并赔偿因此造成的损失。

3.乙方在工程竣工验收合格后，不能按照合同约定提供完整的竣工资料和竣工图的，甲方有权要求乙方限期提供，并赔偿因此造成的损失。

4.甲方不能按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付应付款的XX‰作为滞纳金。甲方逾期付款超过XX天的，乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

5.因甲方原因造成工程停工、窝工等损失的，应由甲方承担相应责任。

6.因第三方原因造成工程质量不合格的，应由责任方承担相应的责任。但是，如果第三方原因导致工期延误或损失扩大等情形时，乙方有权要求甲方先行赔付相关费用或损失后再向第三方追偿。

7.任何一方违反合同约定或法律规定时应承担相应的违约责任和赔偿责任。包括但不限于利息损失、利润损失等经济赔偿和行政处罚等法律责任。但是，如果因违约方原因导致合同无法继续履行时，另一方有权要求违约方承担全部责任和损失。包括但不限于要求违约方赔偿因其违约行为导致的全部经济损失和承担全部法律责任等。

8.在履行合同过程中发生争议时双方应友好协商解决；协商不成的任何一方均可向管辖地人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为：_________天。

2.本工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划完工日期为：_________年_________月_________日。具体开工日期以甲方书面通知为准。

第三条工程价款与支付方式

1.