经发包方同意的转包合同6篇.docxVIP

经发包方同意的转包合同6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

丙方（转包方）：XXXX

鉴于甲方与乙方已签订《建设工程施工合同》，现经甲方同意，乙方将部分工程转包给丙方。为明确各方权利义务，特制定本转包合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程造价：XXXX元

4.工程内容：XXXX

二、转包范围及内容

1.转包范围：乙方将《建设工程施工合同》中的部分工程转包给丙方，具体转包范围如下：

（1）基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）建筑装饰装修工程；

（4）建筑机电设备安装工程；

（5）建筑节能工程。

2.转包内容：丙方需按照《建设工程施工合同》及本转包合同的要求，完成转包范围内的全部施工内容，包括但不限于施工设计、材料采购、施工实施等。

三、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：丙方需向乙方支付人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元）作为转包价款。该价款已包含丙方完成转包范围内全部施工内容的成本及利润。

2.支付方式：丙方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付全部转包价款。乙方在收到丙方支付的转包价款后，应向丙方出具相应的发票。

五、甲方权利义务

1.甲方有权对乙、丙双方的合同履行情况进行监督，确保施工顺利进行。

2.甲方应协助乙、丙双方解决合同履行过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

3.甲方应按时向乙、丙双方支付工程进度款，确保施工资金充足。

4.甲方在收到乙、丙双方提交的竣工验收申请后，应及时组织相关部门进行验收，确保工程质量符合要求。

六、乙方权利义务

1.乙方应确保转包给丙方的部分工程符合《建设工程施工合同》及本转包合同的要求，并承担相应的违约责任。

2.乙方应协助丙方解决合同履行过程中遇到的问题，确保施工顺利进行。

3.乙方应按时向丙方支付工程进度款，确保施工资金充足。

4.乙方在收到丙方提交的竣工验收申请后，应及时组织相关部门进行验收，确保工程质量符合要求。

七、丙方权利义务

1.丙方应确保完成转包范围内的全部施工内容，并承担相应的违约责任。

2.丙方应按时向乙方提交施工进度计划、施工记录及竣工验收申请等相关资料。

3.丙方在收到乙方支付的转包价款后，应确保施工资金充足，并按时向乙方提交财务报表等相关资料。

4.丙方应严格遵守《建设工程施工合同》及本转包合同的规定，确保施工质量符合要求。

八、违约责任及赔偿损失

1.乙方未按时向丙方支付转包价款或工程进度款的，每逾期一天，应向丙方支付应付未付金额的万分之五作为违约金。若逾期超过XX个工作日，丙方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

2.丙方未按时完成施工内容的，每逾期一天，应向乙方支付应付未付金额的万分之五作为违约金。若逾期超过XX个工作日，乙方有权解除合同，并要求丙方赔偿因此造成的全部损失。

3.甲方未按时向乙、丙双方支付工程进度款的，每逾期一天，应向乙、丙双方支付应付未付金额的万分之五作为违约金。若逾期超过XX个工作日，乙、丙双方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

4.因甲方原因造成工程停工的，甲方应赔偿乙、丙双方因此造成的全部损失。包括但不限于人员工资、设备租赁费用等直接损失及预期利润等间接损失。

5.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，各方应及时协商解决方案。如协商不成的，可依法解除合同。但合同解除并不免除违约方的违约责任及赔偿责任。协商不成或协商一致的，各方应友好协商解决争议事项；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议事项；协商一致的解决争议事项约定如下：协商不成的解决争议事项约定如下：协商不成的解决争议事项约定如下：协商不成的解决争议事项约定如下：。九、其他约定事项1.本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。具有同等法律效力。3.本

篇2

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX有限公司

丙方（转包方）：XXXX有限公司

鉴于甲方与乙方已签订了《XXXX合同》，约定由乙方承包XXXX项目，现乙方将该项目转包给丙方，经甲方同意，达成如下协议：

一、合