工地承包水电工程合同6篇.docx

工地承包水电工程合同6篇

篇1

#合同编号：WSH-2025-0501

#甲方（发包方）：XXX建筑公司

#乙方（承包方）：XXX水电安装公司

#工程名称：XXX工地水电安装工程

#工程地点：XXX市XXX区XXX街XXX号

#合同签订时间：2025年5月1日

#一、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

-甲方负责提供施工图纸及技术要求，确保施工条件具备。

-甲方应按照合同约定支付工程款，确保工程顺利进行。

-甲方应协调其他工种与乙方的配合，确保施工过程中的沟通顺畅。

2.乙方权利和义务

-乙方负责按照施工图纸和技术要求进行水电安装施工。

-乙方应确保施工质量符合国家标准和行业标准。

-乙方应按时完成施工任务，确保工期不延误。

-乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。

#二、工程承包范围和内容

1.承包范围

-本合同承包范围为XXX工地水电安装工程，包括室内外水电线路的敷设、灯具、插座的安装等。

-具体工作内容详见施工图纸及技术要求。

2.承包内容

-乙方需提供水电安装所需的所有材料和设备，并负责运输至施工现场。

-乙方需负责水电线路的敷设、灯具、插座的安装及调试工作。

-乙方需提供售后服务，确保水电设施的正常使用。

#三、合同工期和进度

1.合同工期

-本合同工期为6个月，自2025年5月1日起至2025年10月31日止。

-工期如需延长，双方应协商一致并签订补充协议。

2.进度安排

-乙方应根据甲方的施工进度安排，合理安排水电安装工作。

-乙方应按时完成每个阶段的施工任务，确保整体工程的进度。

#四、工程质量保证措施

1.质量标准

-本工程质量应符合国家标准和行业标准，确保施工质量可靠。

-所有材料和设备应符合相关质量标准，确保安全可靠。

2.质量保证措施

-乙方应建立健全质量保证体系，明确各级人员的质量责任。

-乙方应加强施工过程中的质量检查和验收工作，确保每一道工序都符合质量要求。

-对于出现的质量问题，乙方应及时进行处理和记录，避免类似问题再次发生。

#五、工程价款和支付方式

1.工程价款

-本工程总价为人民币1000万元整（￥10,000,000元）。

-工程价款包括材料费、设备费、人工费、运输费等所有费用。

2.支付方式

-甲方应按照合同约定的支付节点，及时向乙方支付工程款。

-乙方应在收到甲方支付后，及时开具相应金额的发票。

-工程款支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件一。

#六、合同违约责任和纠纷解决方式

1.违约责任

-若甲方未能按照合同约定支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：向乙方支付逾期付款利息、赔偿因此造成的损失等。

-若乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：赔偿因此造成的损失、进行返工修复等。

-若双方在履行合同过程中发生其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

2.纠纷解决方式

-若双方在合同履行过程中发生纠纷或争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定结果。如需上诉，应在规定期限内向上一级人民法院提起上诉。在上诉期间，原判决或裁定结果不停止执行。若一方不履行生效判决或裁定结果，另一方可以向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应当履行生效法律文书所确定的义务并承担相应的费用；拒不履行的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人进行罚款、拘留等强制措施直至追究刑事责任；情节特别严重的，还可以将该被执行人列入失信

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名