2025版超薄玻璃人工安装施工合同范本.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版超薄玻璃人工安装施工合同范本

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同双方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

3.施工范围

3.1安装范围

3.2施工要求

3.3施工标准

4.施工工期

4.1工期安排

4.2工期延误责任

4.3工期调整程序

5.施工质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量纠纷处理

6.材料供应

6.1材料清单

6.2材料质量要求

6.3材料供应责任

7.施工安全

7.1安全生产责任

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

8.环境保护

8.1环保要求

8.2环保措施

8.3环保责任

9.付款方式

9.1付款进度

9.2付款条件

9.3付款方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后的处理

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效日期

13.3合同生效后权利义务

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同变更

14.3合同终止

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：本合同名称为“2025版超薄玻璃人工安装施工合同”。

1.2合同编号：_______

1.3合同签订日期：_______

1.4合同双方基本信息：

1.4.1甲方（施工方）名称：_______

1.4.2甲方（施工方）地址：_______

1.4.3甲方（施工方）联系人：_______

1.4.4甲方（施工方）联系电话：_______

1.4.5乙方（业主方）名称：_______

1.4.6乙方（业主方）地址：_______

1.4.7乙方（业主方）联系人：_______

1.4.8乙方（业主方）联系电话：_______

2.工程概况

2.1工程名称：_______

2.2工程地点：_______

2.3工程内容：包括但不限于超薄玻璃的安装、固定、调试及验收等。

2.4工程规模：_______

3.施工范围

3.1安装范围：包括但不限于甲方指定场所的超薄玻璃安装。

3.2施工要求：严格按照国家相关施工规范、标准及本合同约定进行施工。

3.3施工标准：符合国家标准《建筑玻璃安装工程施工及验收规范》（GB502102018）等相关规定。

4.施工工期

4.1工期安排：_______

4.2工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任；因不可抗力导致工期延误，经双方协商后可适当顺延。

4.3工期调整程序：如需调整工期，双方应提前_______天书面通知对方，并经双方协商一致后签订补充协议。

5.施工质量

5.1质量标准：符合国家标准《建筑玻璃安装工程施工及验收规范》（GB502102018）等相关规定。

5.2质量检验：施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督和检验。

5.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.材料供应

6.1材料清单：详见附件一《材料清单》。

6.2材料质量要求：材料应符合国家标准，并满足设计要求。

6.3材料供应责任：甲方负责提供所需材料，乙方负责验收材料质量。

7.施工安全

7.1安全生产责任：双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

7.2安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。

7.3安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，