建设工程施工合同担保保证协议书5篇.docx

建设工程施工合同担保保证协议书5篇

篇1

编号：[合同编号]

日期：XXXX年XX月XX日

甲方（建设单位）：[甲方公司名称]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程发包范围：[发包范围]

5.工程工期：[工程工期]

6.工程价款：[工程价款]

二、合同担保保证

为了确保本合同的履行，甲乙双方同意采用以下方式提供担保保证：

1.甲方提供以下担保：

（1）支付担保：甲方应按合同约定及时支付工程款，确保乙方正常施工。

（2）履约担保：甲方应按时提供施工所需的图纸、资料等，并确保施工现场的顺利进行。

2.乙方提供以下担保：

（1）质量担保：乙方应确保施工质量符合相关标准，对于质量问题应及时进行整改。

（2）工期担保：乙方应按合同约定按时完成施工任务，确保施工进度。

（3）安全担保：乙方应确保施工过程中遵守安全规定，保障施工人员及第三方安全。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合标准。

（2）甲方有义务按时支付工程款，并提供施工所需的图纸、资料等。

（3）甲方应确保施工现场的顺利进行，为乙方提供必要的支持和协助。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付工程款，并确保施工所需材料的供应。

（2）乙方有义务按照合同约定进行施工，确保施工质量和进度。

（3）乙方应遵守安全规定，保障施工人员及第三方安全。

四、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按时支付工程款或未提供施工所需的图纸、资料等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方施工质量不符合标准或未按时完成施工任务，应承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

五、争议解决

1.协商解决：在本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁解决：如协商不成，甲乙双方同意将争议提交至[仲裁委员会名称]进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行仲裁裁决的结果。

3.诉讼解决：若仲裁结果仍无法使双方满意，甲乙双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。

六、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应认真履行合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益得到保障。

七、其他条款

1.必威体育官网网址条款：甲乙双方应对本合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，未经对方同意，不得擅自泄露或利用相关信息谋取利益。

2.不可抗力条款：因不可抗力因素（如自然灾害、社会突发事件等）导致合同无法按时履行的，双方应协商解决方案，并免于承担违约责任。

3.通知条款：甲乙双方应确保联系方式畅通有效，以便及时传达相关信息和文件。如有变更，应及时书面通知对方。

4.争议解决条款：本合同的争议解决条款独立于合同其他条款，不因合同其他条款的无效而无效。双方同意以仲裁或诉讼方式解决争议。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有法律效力。若仲裁结果或诉讼判决对一方不利，该方应履行仲裁裁决或诉讼判决的结果。若一方不履行仲裁裁决或诉讼判决的结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。执行过程中产生的费用由违约方承担。执行过程中产生的利息、罚息等费用按照相关法律法规执行。若仲裁结果或诉讼判决对双方不利，双方应共同承担相应责任。但如因一方原因导致争议发生并导致仲裁或诉讼的，该方应承担主要责任并赔偿由此给另一方造成的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。同时双方同意在争议解决过程中保持必要的合作和协助态度以便尽快解决争议并恢复正常的合作关系。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

丙方（担保方）：____________________

鉴于甲方与乙方签订的建设工程施工合