钢筋班组承包合同范本7篇.docx

钢筋班组承包合同范本7篇

篇1

发包方：XXX建设集团有限公司（以下简称甲方）

承包方：XXX钢筋班组（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方总承包的XXX建设工程的钢筋班组承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX建设工程

2.工程地点：XXX市XXX区XXX街XXX号

3.工程规模：建筑面积约XXX平方米

4.承包范围：钢筋班组的承包施工

二、承包方式及内容

1.承包方式：钢筋班组采用包工包料的方式承包施工。

2.承包内容：钢筋班组的施工内容包括但不限于钢筋的采购、运输、加工、安装等全过程。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：钢筋班组承包的总价款为人民币（大写）壹佰万元整（￥1,000,000.00）。该价款包括钢筋的采购、运输、加工、安装等全过程费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后，向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币（大写）伍拾万元整（￥500,000.00）。剩余50%的款项，即人民币（大写）伍拾万元整（￥500,000.00），在钢筋班组施工完成并通过验收后支付。

四、工期及进度要求

1.工期：钢筋班组的施工工期为XX个月，自合同签订之日起计算。

2.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划，按时完成钢筋班组的施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量及技术要求

1.乙方需按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》等相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，对不符合质量要求的施工部位提出整改要求。乙方需按照甲方的整改要求，及时进行整改并重新提交验收。

六、安全及文明施工要求

1.乙方需严格遵守《建筑施工安全检查标准》等相关规定，确保施工过程中的安全。

2.乙方需按照甲方制定的文明施工要求，保持施工现场的整洁有序，避免对周围环境造成污染。

七、违约责任及赔偿标准

1.乙方如因自身原因造成工期延误或质量不符合要求，需承担相应的违约责任。违约金的计算方式为每延误一天，扣除合同价款的千分之一作为违约金。如因甲方原因造成工期延误或质量不符合要求，甲方需承担相应的违约责任。违约金的计算方式为每延误一天，支付合同价款的千分之一作为违约金。如因第三方原因造成工期延误或质量不符合要求，双方需共同协商解决。

2.乙方在施工过程中如发生安全事故，需立即通知甲方，并承担相应的赔偿责任。赔偿标准为按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定执行。甲方有权要求乙方进行整改或停工整顿，直至安全隐患消除。如因甲方原因造成安全事故，甲方需承担相应的赔偿责任。赔偿标准为按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定执行。如因第三方原因造成安全事故，双方需共同协商解决。

3.乙方在施工过程中如违反文明施工要求，甲方有权要求乙方进行整改或停工整顿，直至文明施工符合要求。如因甲方原因造成文明施工不符合要求，甲方需承担相应的违约责任。违约金的计算方式为每违反一次，扣除合同价款的千分之一作为违约金。如因第三方原因造成文明施工不符合要求，双方需共同协商解决。

4.乙方在施工过程中如发生材料损失或损坏，需及时通知甲方，并承担相应的赔偿责任。赔偿标准为按照损失或损坏的材料价值进行赔偿。甲方有权要求乙方进行整改或停工整顿，直至材料损失或损坏得到妥善处理。如因甲方原因造成材料损失或损坏，甲方需承担相应的赔偿责任。赔偿标准为按照损失或损坏的材料价值进行赔偿。如因第三方原因造成材料损失或损坏，双方需共同协商解决。

5.乙方在施工过程中如发生争议或纠纷，需及时与甲方进行沟通协商，共同解决问题。如协商不成，双方可通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议或纠纷。在争议或纠纷解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议或纠纷的部分内容。如因争议或纠纷导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同并处理相关事宜。

篇2

发包方：XXX建筑有限公司（以下简称甲方）

承包方：XXX钢筋班组（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方钢筋班组工程事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXX项目钢筋班组工程

2.工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号

3.承包范围：钢筋加工、安装及验收工作

4.承包方式：包工包料