简易工程承包合同范本6篇.docx

简易工程承包合同范本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

承包方（乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为：_________天。

2.本工程开工日期为：_________年_________月_________日，竣工日期为：_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为：_________元。

2.支付方式：_________

第四条甲方责任

1.甲方负责办理相关建设手续，确保建设工程的合法性。

2.甲方负责提供建设工程的施工图纸，确保乙方能够按照图纸施工。

3.甲方负责提供建设工程的材料，并确保材料的供应及时、质量合格。

4.甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保乙方能够顺利进场施工。

5.甲方负责按照合同约定支付乙方的工程款，确保乙方的合法权益得到保障。

6.甲方负责在工程竣工后进行验收，确保工程质量符合约定标准。

第五条乙方责任

1.乙方负责按照合同约定组织施工，确保施工进度和质量符合约定标准。

2.乙方负责在施工过程中与甲方保持密切沟通，及时反馈施工进展情况和遇到的问题。

3.乙方负责在竣工后按照甲方要求进行验收，确保工程质量符合约定标准。

4.乙方负责在保修期内承担保修责任，确保工程质量得到保障。

5.乙方负责在接到甲方书面通知后按时进场施工，确保施工进度不受影响。

6.乙方负责在施工过程中遵守相关法律法规和安全生产规定，确保施工安全和合法合规。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：若甲方未能按照合同约定支付工程款或提供必要材料和场地，导致乙方无法按时进场施工或施工质量受到影响，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体损失包括但不限于乙方停工期间的人工、材料费用以及预期利润等。

2.乙方违约责任：若乙方在施工过程中未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体损失包括但不限于甲方另行委托其他施工单位进行整改的费用以及预期利润等。

3.双方违约责任：若双方均存在违约行为，应根据实际情况相互承担赔偿责任。具体损失应根据双方协商确定或依据相关法律法规进行认定。

第七条合同变更和解除

1.合同变更：若因不可抗力或其他原因需要变更合同条款，双方应协商达成一致意见并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、生效时间及双方的权利和义务等。

2.合同解除：若因一方违约导致合同无法继续履行或双方协商达成一致意见解除合同时，双方应签订书面解除协议并明确解除原因、生效时间及双方的权利和义务等。在合同解除后，乙方应尽快撤场并清理现场垃圾等废弃物，确保施工现场的整洁和安全。同时，甲方也应按照合同约定支付乙方的相应款项并赔偿乙方的合理损失。具体损失应根据双方协商确定或依据相关法律法规进行认定。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。具体选择仲裁还是诉讼的方式应根据双方协商确定或依据相关法律法规进行认定。在仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合并提供相关证据材料以便仲裁机构或法院能够公正、及时地作出裁决。同时，双方也应尊重裁决结果并履行相应的义务和责任。

2.管辖法院：若因仲裁或诉讼需要确定管辖法院时，应以被告所在地法院为管辖法院。但双方协商确定管辖法院时不受此限制。

篇2

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程建设的顺利进行，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：__________________

2.