安装工程施工合同管辖(3篇).docx

第1篇

一、合同概述

本合同（以下简称“合同”）由甲方（以下简称“发包方”）与乙方（以下简称“承包方”）于____年____月____日签订，双方就甲方委托乙方进行安装工程施工的相关事宜达成一致，特订立本合同。

二、合同内容

1.工程概况

（1）工程名称：____工程

（2）工程地点：____

（3）工程规模：____

（4）工程内容：____

2.合同价款

（1）合同总价：____元

（2）付款方式：____

3.工期

（1）开工日期：____

（2）竣工日期：____

4.合同管辖

（1）合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

（2）合同签订地为____市____区，合同管辖法院为____市____区人民法院。

三、合同履行

1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成安装工程施工任务。

2.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款。

3.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。

四、违约责任

1.乙方未按合同约定完成安装工程施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

2.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，支付违约金。

3.双方违反合同约定的其他违约行为，应承担相应的违约责任。

五、合同解除

1.发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方严重违约，另一方在合理期限内未采取补救措施或拒绝补救措施；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和未完成的工程。

六、争议解决

1.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.合同签订地为____市____区，合同管辖法院为____市____区人民法院。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：____年____月____日

附件：

1.工程施工图纸

2.工程量清单

3.其他相关文件

注：本合同管辖法院为合同签订地人民法院，具体为____市____区人民法院。

第2篇

一、安装工程施工合同管辖概述

安装工程施工合同管辖是指确定在安装工程施工合同纠纷发生时，应由哪个法院行使审判权的法律问题。根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，安装工程施工合同管辖主要包括以下几种：

1.一般地域管辖：合同履行地法院管辖。即合同约定的工程所在地法院。

2.特殊地域管辖：合同签订地法院管辖。即合同签订地法院。

3.协议管辖：当事人可以在合同中约定管辖法院。

4.专属管辖：根据法律规定，某些合同纠纷只能由特定法院管辖。

二、安装工程施工合同管辖的具体规定

1.一般地域管辖

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”因此，在安装工程施工合同中，如果合同履行地为工程所在地，则工程所在地法院具有管辖权。

2.特殊地域管辖

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，合同签订地人民法院管辖。”因此，在安装工程施工合同中，如果合同签订地为合同签订地，则合同签订地法院具有管辖权。

3.协议管辖

《中华人民共和国合同法》第一百二十四条规定：“当事人可以在合同中约定管辖法院。”因此，在安装工程施工合同中，当事人可以在合同中约定管辖法院，只要不违反法律强制性规定。

4.专属管辖

《中华人民共和国民事诉讼法》第三十二条规定：“下列案件，由法律规定的法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（三）因铁路、公路、水上、航空运输和管道运输纠纷提起的诉讼，由运输始发地、目的地或者被告住所地人民法院管辖。”在安装工程施工合同中，如果合同涉及不动产纠纷，则不动产所在地法院具有专属管辖权。

三、安装工程施工合同管辖的注意事项

1.当事人应严格按照法律规定选择管辖法院，避免因管辖权争议导致诉讼拖延。

2.当事人在合同中约定管辖法院时，应明确约定具体法院，避免产生歧义。

3.当事人应关注合同履行地、合同签订地等与管辖权相关的因素，确保合同纠纷得到及时、公正的解决。

总之，安装工程施工合同管辖是合同纠纷解决的重要环节。当事人应充分了解相关法律法规，合理选择