协商停工协议书范本.docxVIP

协商停工协议书范本

一、协议概述

本协议旨在明确甲方（施工单位）与乙方（业主单位）在特定情况下协商停工的条款，确保双方在停工期间的权利和义务得到妥善处理。本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

二、停工原因及条件

1.停工原因

（1）因不可抗力因素导致工程无法继续施工，如自然灾害、战争、政府行为等。

（2）因甲方原因导致工程无法继续施工，如资金链断裂、技术问题、设备故障等。

（3）因乙方原因导致工程无法继续施工，如设计变更、施工许可证被撤销、土地征用等。

2.停工条件

（1）停工原因明确，且经双方确认。

（2）停工前，甲方已按照合同约定完成工程进度，且工程款项已支付至停工当月。

（3）停工期间，双方应保持良好沟通，确保停工期间各项工作顺利进行。

三、停工期间的责任与义务

1.甲方责任与义务

（1）在停工期间，甲方应妥善保管施工现场及设备，确保安全。

（2）甲方应按合同约定向乙方支付停工期间的工程款，支付比例根据停工原因及合同约定确定。

（3）甲方应按照乙方要求，在停工期间进行工程进度统计，并及时向乙方报送。

2.乙方责任与义务

（1）在停工期间，乙方应积极配合甲方完成停工期间的各项工作。

（2）乙方应按照合同约定，在停工期间向甲方支付工程款，支付比例根据停工原因及合同约定确定。

（3）乙方应监督甲方在停工期间的工程进度，确保工程质量。

四、停工期间的费用及补偿

1.停工期间的费用

（1）甲方在停工期间应承担的工程款、人工费、设备租赁费等费用。

（2）乙方在停工期间应承担的工程款、人工费、设备租赁费等费用。

2.停工期间的补偿

（1）因甲方原因导致停工，甲方应向乙方支付停工期间的违约金。

（2）因乙方原因导致停工，乙方应向甲方支付停工期间的违约金。

五、复工及验收

1.复工

（1）停工原因消除后，双方应尽快恢复施工。

（2）复工前，双方应就复工方案、工程进度、质量要求等进行协商确定。

2.验收

（1）复工后，双方应按照合同约定进行工程验收。

（2）验收合格后，双方应签署验收报告，确认工程竣工。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、签订与生效

1.本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

2.本协议自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

甲方（施工单位）：

法定代表人（或授权代表）：

签字：

乙方（业主单位）：

法定代表人（或授权代表）：

签字：

签订日期：____年____月____日

九、协议解除

1.如遇以下情况之一，双方可协商解除本协议：

（1）停工原因已消失，但双方无法就复工事宜达成一致。

（2）合同约定的工期已到期，工程未按期竣工。

（3）因一方违约，导致本协议无法继续履行。

（4）法律法规或政策调整，导致本协议无法继续履行。

2.协议解除后，双方应立即停止所有与停工相关的活动，并按照以下方式处理：

（1）甲方应向乙方提供停工期间已完成工程量的详细清单，以及相应的工程款结算。

（2）乙方应向甲方支付已发生的合理费用，包括但不限于材料费、设备租赁费、人工费等。

（3）双方应就剩余工程或设备处置事宜达成一致，并按照合同约定进行结算。

十、必威体育官网网址条款

1.双方对本协议内容以及停工期间涉及的商业秘密负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.必威体育官网网址义务在本协议解除后仍然有效，双方应继续履行必威体育官网网址义务至相关秘密已公开或必威体育官网网址期限届满。

十一、通知方式

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送，通过以下方式送达：

（1）通过挂号信或快递方式送达至对方法定地址；

（2）通过电子邮件发送至对方指定的电子邮箱。

2.通知自发送之日起第三个工作日视为送达，但以对方收到通知的日期为准。

十二、法律适用与争议解决

1.本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因本协议发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

十三、协议的修改和补充

1.本协议的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方共同签署。

2.任何对本协议的修改和补充，其效力仅限于修改和补充的内容，不影响本协议其他条款的效力。

十四、协议的终止

1.本协议在以下任一情况下终止：

（1）本协议约定的期限届满；

（2）双方协商一致解除本协议；

（3）因本协议约定的终止条件成就。

2.本协议终止后，双方的权利义务即告终止，但双方应继续履行其在本协议终止前所应承担的义务。

十五、附件

1.本协议的附件是本协议不可分割的一部