二零二五年度环保工程打钻承包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度环保工程打钻承包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.合同标的

3.1打钻工程范围

3.2工程量

3.3工程质量标准

4.工程进度与工期

4.1工程进度安排

4.2工期要求

4.3逾期责任

5.合同价款

5.1合同总价

5.2付款方式

5.3付款进度

5.4付款条件

6.交工验收

6.1验收标准

6.2验收程序

6.3验收时间

6.4验收不合格的处理

7.违约责任

7.1承包方违约责任

7.2业主方违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.合同附件

11.1附件一：打钻工程量清单

11.2附件二：工程质量保证书

11.3附件三：合同履行过程中的其他文件

12.其他约定

12.1知识产权保护

12.2合同必威体育官网网址

12.3合同修改与补充

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人员

14.合同份数与应用

14.1合同份数

14.2合同应用范围

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称：环保工程有限公司

1.1.2承包方法定代表人：

1.1.3承包方注册地址：省市区路号

1.1.4承包方联系电话：0

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：环保科技有限公司

1.2.2业主方法定代表人：

1.2.3业主方注册地址：省市区路号

1.2.4业主方联系电话：1

2.项目概况

2.1项目名称：二零二五年度环保工程打钻项目

2.2项目地点：省市区镇

2.3项目规模：10000平方米

2.4项目内容：包括但不限于土壤打钻、取样、分析等环保工程服务

3.合同标的

3.1打钻工程范围：项目范围内的土壤打钻、取样、分析等环保工程服务

3.2工程量：根据工程量清单，总计1000个打钻点

3.3工程质量标准：符合国家环保工程相关质量标准，确保打钻质量达到环保要求

4.工程进度与工期

4.1工程进度安排：自合同签订之日起30天内完成前期准备工作，60天内完成全部打钻工作

4.2工期要求：总工期90天

4.3逾期责任：若因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付相当于合同总价1%的违约金

5.合同价款

5.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）

5.2付款方式：分阶段支付，第一阶段支付合同总价30%，第二阶段支付合同总价40%，第三阶段支付合同总价30%

5.3付款进度：第一阶段在工程进度达到50%时支付，第二阶段在工程进度达到80%时支付，第三阶段在工程验收合格后支付

5.4付款条件：承包方提供合法发票，业主方审核无误后支付

6.交工验收

6.1验收标准：符合国家环保工程相关质量标准，确保打钻质量达到环保要求

6.2验收程序：由业主方组织验收小组，对打钻工程进行验收

6.3验收时间：工程完工后15天内进行验收

6.4验收不合格的处理：承包方需在接到验收不合格通知后10天内进行整改，整改合格后重新验收

7.违约责任

7.1承包方违约责任：

7.1.1若承包方未按合同约定完成工程，业主方有权解除合同，并要求承包方承担违约责任

7.1.2若承包方工程质量不符合约定，业主方有权要求承包方进行整改，并承担由此产生的费用

7.1.3若承包方逾期付款，业主方有权要求承包方支付逾期付款利息，并承担违约责任

7.2业主方违约责任：

7.2.1若业主方未按合同约定支付款项，承包方有权要求业主方支付逾期付款利息，并承担违约责任

7.2.2若业主方擅自变更工程内容或进度，造成承包方损失，业主方应承担相应责任

8.争议解决

8.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序：争议发生后，双方应立即停止争议行为，并自争议发生之日起30日内协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.合同解除

9.1合同解除条件：

9.1.1