二零二五年度水利工程爆破作业劳务分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度水利工程爆破作业劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.工程范围及内容

3.1爆破工程范围

3.2爆破工程内容

4.工程质量要求

4.1爆破工程质量标准

4.2爆破工程质量检验

5.工程进度要求

5.1爆破工程进度计划

5.2进度调整及延误处理

6.合同价格及支付方式

6.1合同价格

6.2价格调整

6.3支付方式

6.4付款时间及条件

7.保险及安全责任

7.1保险种类及费用

7.2安全责任及措施

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：技术规范

12.3附件三：安全措施

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：爆破工程有限公司

1.1.2分包方地址：省市区路号

1.1.3分包方法定代表人：

1.1.4分包方联系电话：138xxxx5678

1.1.5分包方开户行及账号：银行分行，账号：056

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：水利工程施工有限公司

1.2.2总包方地址：省市区路号

1.2.3总包方法定代表人：

1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678

1.2.5总包方开户行及账号：银行分行，账号：056

2.项目概况

2.1项目名称：水库扩建工程爆破作业

2.2项目地点：省市县

2.3项目规模：水库扩建，新增库容万立方米

2.4项目工期：2025年1月1日至2025年12月31日

3.工程范围及内容

3.1爆破工程范围：水库扩建区域内岩石爆破

3.2爆破工程内容：

3.2.1爆破设计

3.2.2爆破材料供应

3.2.3爆破施工

3.2.4爆破安全监测

3.2.5爆破废渣处理

4.工程质量要求

4.1爆破工程质量标准：按照《爆破安全规程》G行

4.2爆破工程质量检验：

4.2.1爆破设计文件需经总包方审核批准

4.2.2爆破材料须符合国家相关质量标准

4.2.3爆破施工过程需进行现场质量监控

4.2.4爆破完成后进行质量验收

5.工程进度要求

5.1爆破工程进度计划：详见附件一《爆破工程进度计划表》

5.2进度调整及延误处理：

5.2.1如遇不可抗力因素导致进度延误，双方协商确定延期时间

5.2.2因分包方原因导致进度延误，分包方承担相应责任

6.合同价格及支付方式

6.1合同价格：按照《水库扩建工程爆破作业预算》执行，总价为人民币万元整

6.2价格调整：合同价格在工程实施期间保持不变

6.3支付方式：

6.3.1预付款：合同签订后天内支付合同总价%

6.3.2进度款：每月进度完成后支付当月已完工程款

6.3.3结算款：工程验收合格后支付合同总价%，剩余部分作为质保金，质保期为工程完工后个月

6.4付款时间及条件：详见附件二《付款时间及条件表》

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决

8.2争议解决机构

8.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会

8.2.2仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》及《省仲裁委员会仲裁规则》

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.1.1因不可抗力导致合同无法履行

9.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正

9.1.3出现合同约定解除的其他情形

9.2合同解除程序

9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方

9.2.2双方应自收到解除通知之日起日内，就合同解除事宜达成协议

9.2.3如未达成协议，按照争议解决方式处理

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.1.1双方签署并加盖公章

10