标准工程施工合同6篇.docx

标准工程施工合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的施工作达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

三、质量与验收

1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.施工完成后，乙方需提交验收申请，甲方在接到申请后[验收时间]内组织验收。

3.如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。

四、付款与结算

1.预付款：合同签订后，甲方需向乙方支付预付款[预付款金额]元。

2.进度款：施工过程中，甲方需按照施工进度向乙方支付进度款。具体支付时间为[支付时间]，支付比例为[支付比例]。

3.结算款：工程竣工并验收合格后，乙方需向甲方提交结算申请，甲方在接到申请后[结算时间]内组织结算。结算款为工程造价减去已支付的预付款和进度款。

4.支付方式：甲乙双方的结算款应通过银行转账方式支付。乙方需提供有效的税务发票和结算清单。

五、保修与维护

1.保修期：工程竣工并验收合格后，乙方需提供为期[保修期]年的保修服务。保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方需负责免费维修。

2.保修期外维护：保修期结束后，乙方可提供有偿维护服务。具体维护费用由双方协商确定。

六、违约责任

1.如因甲方原因造成工程延误或无法完成，甲方需承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成工程延误或质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。包括但不限于罚款、赔偿等。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍需继续履行。

八、其他约定事项

1.甲方如需对设计进行修改或补充，需提前告知乙方，乙方需按照甲方要求进行相应调整。由此产生的费用由甲方承担。

2.乙方在施工过程中需遵守相关法律法规和安全操作规程，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成安全事故或环境污染等后果，乙方需承担相应的法律责任。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议加以约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工；因甲方延期支付工程款而影响工程进度。

第三条工程价款及支付方式

1.本合同工程价款为：XXXX元（大写：XXXX元）。

2.支付方式：银行转账支付。乙方指定账户为：开户银行：XXXX；账户名称：XXXX；账号：XXXX。甲方在支付款项时，应确保款项汇至乙方指定账户，否则由此造成的任何损失由甲方自行承担。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。工程竣工时，乙方应向甲方代表提交完整的竣工资料和竣工验收申请报告。甲方代表在接到验收申请后，应尽快组织验收，并签署验收意见。

3.如验收不合格，