建设工程植筋劳务承包合同范本8篇.docxVIP

建设工程植筋劳务承包合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

2.工程地点：XX市XX区XX街XX号

3.工程内容：植筋劳务承包

4.工程造价：暂定XX元

第二条承包方式及要求

1.承包方式：劳务承包

2.承包要求：按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行植筋施工，保证施工质量符合甲方要求。

第三条工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起XX天内完成。

2.进度要求：乙方应根据甲方施工进度计划，合理安排施工工序，确保施工进度。

第四条甲方责任及义务

1.负责提供施工图纸和技术规范。

2.负责现场管理和协调。

3.及时支付工程进度款。

4.负责组织竣工验收。

第五条乙方责任及义务

1.乙方应保证施工质量符合甲方要求。

2.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。

3.乙方应积极配合甲方的工作，确保施工进度。

4.乙方应做好施工记录，及时提交施工资料。

第六条验收及结算方式

1.验收方式：按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行验收。

2.结算方式：根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的单价进行结算。结算时，应扣除甲方已支付的款项。

第七条违约责任及赔偿金额

1.甲方违约：如甲方未按时支付工程进度款或未提供施工图纸和技术规范，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿金额根据乙方的实际损失确定。

2.乙方违约：如乙方在施工过程中存在质量问题或未按时完成施工任务，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额根据甲方的实际损失确定。

第八条合同生效及变更条件

1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同变更条件：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议生效条件与本合同相同。变更协议与本合同具有同等法律效力。

第九条解决争议的方式及管辖法院

1.解决争议的方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方另有约定的，从其约定。但不得违反专属管辖和级别管辖的规定。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程植筋劳务承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

4.承包方式：包工包料，乙方自行承担材料费用及人工费用。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方指派XXXX为工地代表，负责协调现场施工及与乙方进行沟通。

（2）甲方应及时提供施工所需的水、电等设施，确保施工顺利进行。

（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方劳务费用。

2.乙方权利和义务

（1）乙方指派XXXX为工地代表，负责组织施工及与甲方进行沟通。

（2）乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。

（3）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

（4）乙方应加强现场安全管理，确保施工安全无事故。

四、质量标准及验收方法

1.本工程采用国家标准及行业标准，具体以设计图纸及施工规范为准。

2.乙方应按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。

3.甲方应组织专业人员进行验收，验收合格后方可交付使用。

五、合同价款及支付方式

1.本工程植筋劳务费用按实际完成工程量结算，单价为XX元/吨。

2.甲方应按照以下节点支付乙方劳务费用：

（1）基础植筋完成并验收合格后，支付至合同价款的XX%；

（2）主体植筋完成并验收合格后，再支付至合同价