城市民用户燃气工程承包合同6篇.docx

城市民用户燃气工程承包合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程造价及付款方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币_________元（大写：_________元）。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_________%作为预付款。工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

第三条工程期限及进度安排

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度计划进行调整。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合相关标准和甲方要求。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工或整改。

2.验收标准：工程完工后，甲方会组织相关人员进行验收。验收标准包括工程的安全性、稳定性、可用性等方面。具体验收标准详见附件。

第五条双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：甲方有权对乙方的施工进程进行监督和管理，确保工程按照合同要求进行。甲方有义务按照合同约定支付乙方的工程款项。

2.乙方的权利和义务：乙方有权要求甲方支付相应的工程款项。乙方有义务按照合同要求进行施工，确保工程质量符合标准。在工程施工过程中，乙方应遵守相关法律法规和甲方制定的规章制度。

第六条违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度确定，可能包括罚款、赔偿损失等。

2.赔偿标准：因一方原因导致工程无法按时完成或质量不合格，给对方造成损失的，应赔偿对方的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。

第七条合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款得到充分的沟通和理解。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，履行自己的义务。

2.合同终止条件：在合同执行过程中，如发生下列情况之一，合同可以终止：双方协商同意解除合同；因不可抗力导致合同无法继续履行；因一方原因导致合同无法按时完成或质量不合格，给对方造成重大损失。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决后，双方应自觉履行判决结果。如需上诉或申请强制执行等后续工作，应根据相关法律法规进行办理。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围和内容：_________

二、合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，工期为______天。

2.因甲方原因造成乙方不能按时进场的，工期相应顺延。

3.因甲方原因造成乙方不能按时完工的，工期不予顺延。

三、合同价款

1.本工程采用包工包料方式，工程价款为人民币______元整（￥______）。该价款已包括工程所需的所有费用，甲方无需再支付其他任何费用。

2.乙方应提供与合同价款等额的正式发票。

四、付款方式

1.本合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的______%作为预付款，即人民币______元整（￥______）。预付款在竣工验收合格后扣除。

2.竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同价款，即人民币______元整（￥______）。

3.甲方在支付合同价款时，应注明“城市民用户燃气工程承包款”。

五、质量保证与验收