二零二五年保温施工合同补充协议，优化保温施工合同条款与权益保障.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年保温施工合同补充协议，优化保温施工合同条款与权益保障

本合同目录一览

1.补充协议的适用范围

1.1补充协议的生效条件

1.2补充协议的适用期限

1.3补充协议的修改与解除

2.保温施工的质量要求

2.1保温材料的选用标准

2.2施工工艺规范

2.3质量检验与验收

3.保温施工的进度安排

3.1施工计划

3.2进度调整

3.3施工延误的处理

4.施工现场管理

4.1施工现场布置

4.2安全生产与文明施工

4.3施工现场环境保护

5.保温施工的合同价格

5.1合同价格构成

5.2价格调整机制

5.3付款方式与期限

6.保温施工的工期

6.1工期计算方法

6.2工期延误的责任

6.3工期延误的处理

7.权益保障

7.1施工单位权益保障

7.2业主权益保障

7.3争议解决机制

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违约责任

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止的程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决费用

11.法律适用与管辖

11.1合同的法律适用

11.2争议的管辖法院

12.其他约定事项

12.1不可抗力条款

12.2通知方式与送达

12.3合同附件

13.合同附件说明

13.1附件一：保温材料清单

13.2附件二：施工图纸

13.3附件三：质量检验报告

14.合同签署与生效

第一部分：合同如下：

1.补充协议的适用范围

1.1本补充协议适用于甲方（业主）与乙方（施工单位）就保温施工项目所签订的《二零二五年保温施工合同》。

1.2补充协议与本合同具有同等法律效力，如与本合同内容有冲突，以本补充协议为准。

2.保温施工的质量要求

2.1保温材料应选用符合国家相关标准的产品，且具有出厂合格证和检验报告。

2.2施工过程中应严格按照施工图纸和施工规范进行操作，确保保温层的厚度和密实度达到设计要求。

2.3保温施工完成后，乙方应进行自检，并邀请甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。

3.保温施工的进度安排

3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸和设计要求，编制施工进度计划，并于合同签订后5日内提交甲方审核。

3.2经甲方审核通过的施工进度计划，乙方应严格执行，如需调整，应提前3日向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可调整。

3.3施工过程中如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取有效措施减少损失，延误工期顺延。

4.施工现场管理

4.1乙方应负责施工现场的布置，确保施工现场整洁、有序，不影响周边环境。

4.2乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工人员的人身安全。

4.3乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等对环境造成污染。

5.保温施工的合同价格

5.1合同价格按施工图纸及工程量清单计算，包括材料费、人工费、机械费等。

5.2合同价格在施工过程中如遇材料价格波动，按实际价格调整，但调整幅度不得超过原合同价格的±10%。

5.3甲方应在合同签订后5日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，剩余款项按工程进度分阶段支付。

6.保温施工的工期

6.1本合同工期为自合同签订之日起至保温施工验收合格之日止。

6.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。

6.3如遇不可抗力因素导致工期延误，延误工期顺延，但乙方应承担不可抗力因素造成的实际损失。

7.权益保障

7.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。

7.2乙方应保证施工质量，如因施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

7.3双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.必威体育官网网址条款

8.1本合同签订后，双方应对项目的技术、商业信息及甲方提供的资料必威体育官网网址，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。

8.3违反必威体育官网网址义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。

9.合同解除与终止

9.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。

10.争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生