2024年建设施工工程合同.pdfVIP

2024年建设施工工程合同

建设施工工程合同范本1

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相法律、行政法规,

遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，

新厂建设一事达成一致，签订本合同。

一工程概况

i.i工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作

1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村

1.3工程内容：

①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米70米8米）计51520立方米（含运输，

运距不超过5km）。

②、厂区场平后保坎建设（92米8米高2.5米宽［均距］）计:1840m3o

③、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。

④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分场地绿化处理工程。

⑥、厂房建设图纸范围内容。

⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。

⑧、办公区域的装饰部分。

1.4工程承包范围：上述工作范围。

1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

二、工程质量要求：合格。

三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。

四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

六、工程造价及支付：

此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元（大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整）。

支付情况：

L甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月25日结算当月工程量）；

2、工程完工后，甲方将工程款在一月内2（5工作日内）付至97%;

3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

七、组成合同的文件：

组成合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和

专用条款；

3、标准、规范和有关技术文件；

4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力.双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方

工程总价5%的损失。

九、纠纷解决方式

双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

十、此合同一式肆份，双方各执两份。

甲方（公章）：乙方（公章）:

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月一日_________年一月一日

建设施工工程合同范本2

甲方（发包方）：委托代理人：

乙方（承包方）：委托代理人：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地

规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断

道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应助承包人办理法律规定的有关施工证件和

批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，曰发包人承担由此增加的费用和:或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法

律、法规，遵