年建设工程施工合同协议书.docVIP

年建设工程施工合同协议书

合同编号：[具体合同编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程内容：详细描述工程所涉及的各项工作和任务，包括但不限于建筑施工、设备安装、装修装饰等。

4.工程规模：明确工程的规模大小，如建筑面积、工程投资金额、设备数量等具体指标。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]。

2.竣工日期：[具体竣工日期]。

3.工期总日历天数：[具体总日历天数]，双方应严格按照此工期进行施工和验收，如因不可抗力等原因导致工期延误，应按照合同约定的程序进行处理。

四、工程质量标准

1.工程应符合国家和地方相关标准及规范的要求，同时应满足发包人在招标文件中提出的质量标准和要求。

2.承包人应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量达到合同约定的标准。

3.发包人有权对工程质量进行监督和检查，承包人应予以配合，如发觉工程质量不符合要求，承包人应及时整改，直至达到合格标准。

五、合同价款与支付

1.合同总价：[具体合同总价]，该总价为固定总价，包括工程的所有费用，如材料费、人工费、机械费、管理费等。

2.付款方式：

预付款：发包人在合同签订后[X]日内，向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款，用于工程的前期准备工作。

进度款：承包人应按照工程进度提交付款申请，发包人应在收到付款申请后的[X]日内进行审核，审核通过后按约定比例支付进度款。进度款的支付比例应根据工程进度的完成情况进行确定，一般为已完工程价值的[X]%。

竣工结算款：工程竣工并经发包人验收合格后，承包人应提交竣工结算报告，发包人应在收到竣工结算报告后的[X]日内进行审核，审核通过后支付竣工结算款。竣工结算款的支付比例为合同总价的[X]%，扣除已支付的预付款和进度款后的余额。

3.付款进度安排：详细列出各阶段付款的时间节点和金额，保证付款的及时性和准确性。

六、双方责任与义务

1.发包人责任与义务：

提供施工所需的场地、水源、电源等基本条件，并保证其满足施工要求。

按照合同约定的时间和方式支付工程款项。

协助承包人办理工程施工所需的相关手续，如施工许可证等。

对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。

2.承包人责任与义务：

按照合同约定的时间和要求完成工程施工任务，保证工程质量符合合同要求。

建立健全安全管理体系，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。

遵守国家和地方的法律法规，不得进行违法违规行为。

负责工程施工过程中的环境保护工作，减少施工对环境的影响。

七、工程变更

1.变更范围：明确工程变更的范围，包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。

2.变更程序：

承包人应在发觉需要变更的情况后及时通知发包人，并提交变更申请报告。

发包人应在收到变更申请报告后的[X]日内进行审核，审核通过后发出变更通知。

承包人应根据变更通知的要求进行变更施工，保证变更工程的质量和进度。

3.变更价款的确定：变更工程的价款应按照合同约定的计价方式进行确定，如合同中有约定的单价或总价，则按照约定的单价或总价进行计算；如合同中没有约定，则应按照国家和地方的相关标准及规范进行计价。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收：

工程竣工后，承包人应及时通知发包人进行验收。

发包人应在收到验收通知后的[X]日内组织验收，如逾期未组织验收，则视为工程验收合格。

验收应按照国家和地方的相关标准及规范进行，如发觉工程质量不符合要求，承包人应及时整改，直至达到合格标准。

2.结算方式：工程竣工结算应按照合同约定的方式进行，一般采用固定总价结算或单价结算。

3.竣工结算审核：发包人应在收到竣工结算报告后的[X]日内进行审核，审核通过后与承包人进行结算。如双方对竣工结算结果存在争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。

九、争议解决

1.争议解决方式：双方应在合同中约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。如选择仲裁方式，应明确仲裁机构的名称和地点；如选择诉讼方式，应明确诉讼法院的名称和地点。

2.仲裁或诉讼地点：[具体仲裁机构名称或诉讼法院名称]。

十、安全与环保

1.承包人应建立健全安全管理制度，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。承包人应配备必要的安全防护设施和设备，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

2.承包人应遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。承包人应按