精品大型施工合同书5篇.docx

精品大型施工合同书5篇

篇1

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的XXXX工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX元。

二、工期要求

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XXXX元。

三、质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和施工技术要求施工，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方在施工过程中，如发现设计错误或技术问题，应及时向甲方提出，共同协商解决。

3.甲方将对乙方施工质量进行监督检验，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。

四、付款方式

1.工程价款支付：甲方将按照施工进度和合同约定支付乙方工程价款。具体支付时间和金额如下：XXXX。

2.乙方在收款时，需提供相应的发票和收据。如因乙方原因造成付款延误，甲方有权顺延付款时间。

五、违约责任

1.如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如因甲方原因导致工程延期或资金不足，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

六、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，确保工程的顺利进行。

2.如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

3.合同终止后，乙方应尽快完成剩余工程，并清理现场。甲方应及时支付乙方已完成工程的合理费用。

八、其他条款

1.乙方在施工中应遵守安全生产和环境保护等法律法规的规定，确保施工安全和环保达标。如因乙方原因导致安全事故或环保问题，乙方应承担相应的法律责任。

2.甲方有权对乙方的施工情况进行监督检查，如发现违规行为或质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或停工整顿。如因整改或停工整顿造成工期延误或费用增加，乙方应承担相应的责任。

3.双方在合同履行过程中应严格必威体育官网网址对方的商业机密和技术秘密等信息。未经对方书面同意，任何一方不得擅自泄露或利用对方的必威体育官网网址信息。如违反必威体育官网网址义务给对方造成损失应承担相应的赔偿责任。

4.本合同未尽事宜双方可协商补充或修改补充协议与本合同具有同等法律效力。协商不成的任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。

5.本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力自双方签字盖章之日起生效有效期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。在合同有效期内双方应严格遵守合同条款确保工程的顺利进行。合同到期后如需续签双方应提前协商并签订新的施工合同书以确保双方权益得到保障。

篇2

甲方（建设单位）：XXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX精品大型工程项目

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

3.承包范围：详见附件一《工程项目一览表》

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

6.质量等级：优质结构工程

7.合同价款：人民币XXXX元整（￥XXXX）

二、甲方责任

1.负责办理施工审批手续，确保乙方顺利进场施工。

2.负责提供施工用水、用电及临时设施。

3.按照合同约定支付工程款。

4.协调其他相关单位配合乙方施工。

三、乙方责任

1.负责工程的施工设计及图纸的深化设计。

2.负责所有材料的采购和运输。

3.负责施工过程中的质量控制和安全