桩基工程试桩合同7篇.docx

桩基工程试桩合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（建设单位）：[建设单位名称]

地址：[建设单位地址]

联系电话：[建设单位电话]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

地址：[施工单位地址]

联系电话：[施工单位电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程试桩作业达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.试桩类型：[试桩类型]

4.试桩数量：[试桩数量]

二、试桩要求

1.试桩施工应满足国家相关标准和规范的要求，确保试桩结果的准确性和可靠性。

2.试桩过程中应严格控制施工质量和进度，确保试桩工作按时、安全完成。

3.试桩完成后，乙方应及时向甲方提交试桩报告，报告中应包括试桩数据、分析结论和建议。

三、合同工期

1.试桩施工工期为：自合同签订之日起[工期天数]天。

2.乙方应在合同工期内完成试桩施工任务，并确保试桩报告的及时提交。如遇特殊情况，乙方需提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可调整工期。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款为：人民币[合同价款]元。该价款包括试桩施工的全部费用，但不包括试桩检测费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付合同价款的[支付比例]作为预付款。试桩施工完成后，乙方提交试桩报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。

五、质量保证及违约责任

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保试桩施工的质量符合合同约定和相关标准的要求。如因乙方原因导致试桩施工质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方应按时支付合同价款，确保试桩施工的正常进行。如因甲方原因导致试桩施工无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

七、合同生效与终止

1.合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应认真履行合同约定，确保试桩施工任务按时、安全完成。

2.如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼要求解除合同。但应尽量减少对对方的损失。

3.合同终止后，甲乙双方应尽快进行结算和清理工作，确保双方权益得到保障。对于未完成的工作或已支付但未完成工作的费用，甲方有权要求乙方退还或扣除。对于已完成的工作且质量合格的部分，甲方应按合同约定支付相应款项。对于已完成的工作但质量不合格的部分，甲方有权要求乙方进行返修或重做，并承担相应的费用。若返修或重做后仍不能达到合同约定和相关标准的要求时，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿因此造成的损失。但应尽量减少对对方的损失。在协商或诉讼过程中达成的任何协议或判决结果均应以书面形式记录并由甲乙双方签字确认后方可生效和执行。

篇2

#甲方（建设单位）：

公司名称：_________

地址：________

联系人：_______

联系电话：_______

传真：_______

#乙方（施工单位）：

公司名称：_________

地址：________

联系人：_______

联系电话：_______

传真：_______

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#试桩施工时间：_________

#试桩施工地点：_________

#一、工程概况及要求：

本工程为_________项目，采用_________桩基形式。试桩施工的主要目的是确定_________。试桩施工的具体要求如下：

1.试桩类型：_________。

2.试桩数量：_________。

3.试桩深度：_________。

4.试桩位置：具体见工程图纸。

5.施工方法：_________。

6.质量要求：_________。

7.安全要求：_________。

8.环保要求：_________。

9.其他要求：_________。

#二、双方职责与义务：

1.甲方职责与义务：