信号塔施工合同8篇.docx

信号塔施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就信号塔施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________信号塔施工工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：包括信号塔基础施工、设备安装、调试及验收等

4.工程规模：信号塔高度为_________米，基础占地面积为_________平方米

二、工期及进度

1.工期要求：本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日，总工期为_________天。

2.进度计划：乙方应根据甲方要求，结合现场实际情况，编制详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度计划进行调整。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。甲方有权对施工质量进行监督。

2.工程完工后，乙方应组织内部验收，并提交验收报告。甲方在收到验收报告后，应在合理期限内组织最终验收。

3.最终验收应以甲方、乙方及相关部门共同签字确认为准。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

四、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工的规定，确保施工现场安全有序。甲方有权对施工现场进行安全巡查。

2.乙方应制定安全施工措施和应急预案，并定期组织演练。甲方有权对乙方的安全施工措施进行检查。

3.乙方应确保施工人员佩戴安全帽、安全带等防护用品，并严格遵守现场安全规定。甲方有权对违反安全规定的行为进行制止和处罚。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币_________元（大写：_________元整）。该价款已包含税金、利润等全部费用。甲方无需支付其他额外费用。

2.支付方式：乙方完成基础施工并经验收合格后，甲方支付合同价款的_________%；设备安装调试完成后，甲方支付合同价款的_________%；最终验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分。具体支付时间和金额以甲方付款凭证为准。

六、违约责任

1.乙方若未能按照合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金人民币_________元（大写：_________元整）。逾期超过_________天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.乙方在施工过程中若存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。整改期间所发生的一切费用由乙方自行承担。若因质量问题或安全隐患导致的事故或损失，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

3.甲方若未能按照合同约定支付合同价款或提供必要的技术支持和材料设备，需承担相应的违约责任和赔偿责任。

七、争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止一切争议行为，积极协助法院进行审理和调解工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。如因争议导致本合同无法继续履行或需要变更的，双方应协商解决方案并提交书面协议。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务和职责。如一方违约或未能按照合同约定履行义务和职责的，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任和赔偿责任。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意解除本合同；因不可抗力导致本合同无法继续履行；一方严重违约或违法行为导致本合同无法继续履行等。合同终止后，双方应尽快进行结算和清理工作，并友好协商解决相关事宜。若因合同终止给任何一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

3.本合同未尽事宜或需要变更的，双方应协商解决方案并提交书面协议。书面协议应与本合同具有同等法律效力。如双方协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间和判决生效前，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。判决生效并执行完毕后，双方可重新协商签订新的施工合同或相关协议以替代原合同内容继续进行合作和发展业务关系等内容进行约定和解释）。本协议自双方签字盖章之日起生效）。如有其他