- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版EPS线条工程工期延误补偿合同
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同术语定义
1.2合同适用范围
2.工期延误原因
2.1自然灾害
2.2政府行为
2.3不可抗力
2.4施工方原因
2.5业主方原因
3.工期延误责任划分
3.1施工方责任
3.2业主方责任
3.3第三方责任
4.工期延误补偿计算方法
4.1计算公式
4.2工期延误补偿金额
4.3补偿支付方式
5.工期延误报告与确认
5.1报告程序
5.2确认程序
5.3报告与确认时间
6.工期延误处理流程
6.1流程步骤
6.2处理时限
6.3责任追究
7.争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决机构
7.3争议解决费用
8.合同生效与终止
8.1合同生效条件
8.2合同终止条件
8.3合同解除条件
9.合同变更与解除
9.1变更程序
9.2解除程序
9.3变更与解除后的处理
10.合同解除后的赔偿
10.1赔偿范围
10.2赔偿计算方法
10.3赔偿支付方式
11.违约责任
11.1违约情形
11.2违约责任承担
11.3违约责任追究
12.合同解除后的清算
12.1清算范围
12.2清算程序
12.3清算结果
13.合同必威体育官网网址
13.1必威体育官网网址内容
13.2必威体育官网网址期限
13.3违约责任
14.合同附件
第一部分:合同如下:
1.定义与解释
1.1合同术语定义
1.1.1“本合同”指双方签订的《2025版EPS线条工程工期延误补偿合同》。
1.1.2“业主方”指合同约定的项目业主。
1.1.3“施工方”指合同约定的工程施工单位。
1.1.4“工期延误”指施工方未能在合同约定的工期内完成工程施工。
1.1.5“不可抗力”指因地震、洪水、台风等自然灾害,以及战争、政府行为等非施工方原因造成的工期延误。
1.2合同适用范围
1.2.1本合同适用于业主方与施工方之间因工期延误而产生的补偿事宜。
1.2.2本合同不适用于因施工方自身原因造成的工期延误。
2.工期延误原因
2.1自然灾害
2.1.1因地震、洪水、台风等自然灾害造成的工期延误,施工方应在发生后24小时内向业主方报告。
2.2政府行为
2.2.1因政府行为导致的工期延误,施工方应在政府行为发生后24小时内向业主方报告。
2.3不可抗力
2.3.1因不可抗力导致的工期延误,施工方应在不可抗力发生后24小时内向业主方报告。
2.4施工方原因
2.4.1因施工方自身原因导致的工期延误,施工方应在工期延误发生后24小时内向业主方报告。
2.5业主方原因
2.5.1因业主方原因导致的工期延误,业主方应在原因发生后24小时内通知施工方。
3.工期延误责任划分
3.1施工方责任
3.1.1因施工方原因导致的工期延误,施工方应承担全部责任。
3.2业主方责任
3.2.1因业主方原因导致的工期延误,业主方应承担全部责任。
3.3第三方责任
3.3.1因第三方原因导致的工期延误,施工方应在发生后24小时内向业主方报告,由双方共同协商解决。
4.工期延误补偿计算方法
4.1计算公式
4.1.1工期延误补偿金额=合同总金额×(实际工期延误天数/合同工期天数)×约定的补偿比例。
4.2工期延误补偿金额
4.2.1补偿金额以人民币计算,精确到元。
4.3补偿支付方式
4.3.1业主方应在确认工期延误补偿金额后7个工作日内支付给施工方。
5.工期延误报告与确认
5.1报告程序
5.1.1施工方应在工期延误发生后24小时内以书面形式向业主方报告。
5.2确认程序
5.2.1业主方应在收到施工方报告后5个工作日内予以确认。
5.3报告与确认时间
5.3.1报告与确认时间以书面报告送达时间为准。
6.工期延误处理流程
6.1流程步骤
6.1.1施工方报告工期延误;
6.1.2业主方确认工期延误;
6.1.3双方协商确定工期延误补偿金额;
6.1.4业主方支付补偿金额。
6.2处理时限
6.2.1工期延误处理应在收到施工方报告后15个工作日内完成。
6.3责任追究
6.3.1如因施工方或业主方原因导致工期延误处理超时,应承担相应的责任。
8.合同生效
您可能关注的文档
- 2025版内部员工必威体育官网网址协议范本范本.docx
- 2025版全国知名商标代理公司商标转让及品牌推广合同.docx
- 2025版必威体育官网网址协议范本:知识产权必威体育官网网址.docx
- 2025版供应链金融保证担保合同风险防范措施.docx
- 2025版企业品牌代理推广合同细则.docx
- 2025版代理记账服务合同(含财务分析与优化).docx
- 2025版仓储租赁合同(含仓储物流配送).docx
- 2025版产业孵化器场地及厂房出租合作协议范本.docx
- 2025版二手车买卖合同模板.docx
- 2025版个人智慧城市建设贷款担保合同范本.docx
- 小学一年级上册数学期末测试卷带答案解析.docx
- 初中物理实验:六边形蜂窝纸桥承重极限测试与实验数据分析教学研究课题报告.docx
- 农产品品牌发展策略.pptx
- 高中地理:草莓保鲜运输过程中的气候因素分析教学研究课题报告.docx
- 小学一年级上册数学期末测试卷带答案下载.docx
- 《社区卫生服务中心中医药适宜技术社区医疗服务与社区卫生服务均等化政策衔接研究》教学研究课题报告.docx
- 小学一年级上册数学期末测试卷带答案(名师推荐).docx
- 邯郸学院《当代世界文学》2023-2024学年第一学期期末试卷.doc
- 小学一年级上册数学期末测试卷带答案.docx
- 小学一年级上册数学期末测试卷实验班.docx
最近下载
- 《人文英语三》课程边学边练答案.pdf VIP
- 口腔麻醉助推仪产品技术要求2024版.docx VIP
- 《细胞生物学》教案——细胞6章蛋白质分选与膜泡运输10.doc VIP
- 八年级下册地理复习导学案.pdf VIP
- 第11课近代职业教育的兴起和发展(新教材课件)-【中职专用】《世界历史》同步精品课堂(高教版2023•基础模块).pptx
- 运算律复习课课件.ppt
- Module 4 Unit 1(2)(说课稿)-2023-2024学年外研版英语八年级下册.docx
- 粤港澳大湾区商事仲裁临时措施跨区域执行制度研究.docx
- 红旗HQ9保养手册.pdf
- 教育心理学 第10章 教育设计与评价.ppt
文档评论(0)