钢材承揽加工合同样本6篇.docxVIP

钢材承揽加工合同样本6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（定作人）：[甲方公司名称]

乙方（承揽人）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对钢材进行承揽加工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.钢材规格型号：[规格型号]

4.钢材数量：[数量]

5.钢材加工要求：[加工要求]

6.钢材交付方式：[交付方式]

7.钢材验收标准：[验收标准]

8.钢材加工周期：[加工周期]

9.钢材加工费用：[加工费用]

10.钢材发票开具方式：[发票开具方式]

二、双方权利义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、规格型号、数量进行钢材加工，并按时交付。

（2）甲方有权监督乙方的加工过程，确保加工质量符合验收标准。

（3）甲方应当按照合同约定支付乙方的加工费用，并在乙方交付合格的钢材后，及时办理验收手续。

（4）甲方应当为乙方的加工活动提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利进行加工工作。

2.乙方权利与义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付加工费用，并在交付合格的钢材后，及时办理验收手续。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，确保加工活动能够顺利进行。

（3）乙方应当严格按照甲方的要求进行钢材加工，确保加工质量符合验收标准。

（4）乙方应当按时交付合格的钢材，并确保在交付前妥善保管好钢材。

（5）乙方在加工过程中应当注意安全和环保，确保不会对周围环境造成污染。

三、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方如未按照合同约定支付加工费用或未按时办理验收手续，每逾期一天，需向乙方支付相当于加工费用10%的违约金。

（2）甲方如未提供必要支持和协助，导致乙方无法按时交付合格的钢材，每逾期一天，需向乙方支付相当于加工费用10%的违约金。2.乙方违约责任

（1）乙方如未按照甲方要求进行钢材加工或加工质量不符合验收标准，每逾期一天，需向甲方支付相当于加工费用10%的违约金。

（2）乙方如未按时交付合格的钢材，每逾期一天，需向甲方支付相当于加工费用10%的违约金。

（3）乙方在加工过程中违反安全环保规定，对周围环境造成污染，每逾期一天，需向甲方支付相当于加工费用10%的违约金。

四、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。同时，双方也应当遵守法院的判决结果，及时履行判决义务。若一方不履行判决义务，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中，违反判决义务的一方应当承担相应的法律责任和费用。

五、合同生效条款

本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应当严格遵守合同的约定和规定，确保合同的顺利实施。同时，双方也应当注意合同的变更和终止情况，及时协商处理相关事宜。若一方违反合同约定或规定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任和费用。在本合同实施过程中，双方应当建立定期沟通机制，及时通报工作进展和存在的问题。对于重大问题和突发事件，双方应当及时协商解决或采取应急措施加以应对。若协商不成或无法达成一致意见时，双方可以依据合同条款通过法律途径解决争议或纠纷。但在此之前双方应当保持冷静和理性态度对待问题并积极配合相关部门进行调查和处理工作以避免事态扩大化造成不必要损失和负面影响。。

六、其他条款

1.本合同未尽事宜由双方协商补充或修改；补充或修改后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同所涉及的所有费用均指人民币计价金额；如有其他货币计价需求需提前告知对方并取得一致意见后方可实施交易活动。。3.本合同实施过程中的所有书面文件均应以中文书写；如有其他语言版本需提前告知对方并取得一致意见后方可实施相关活动。。4.本合同实施过程中的所有争议或纠纷均应遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行解决；如有违反相关法律法规的行为应承担相应的法律责任和费用。。5.本合同实施过程中的所有必威体育官网网址信息均应必威体育官网网址；未经对方书面同意不得向第三方透露相关信息。。6.本合同实施过程中的所有合作成果均应归双方共同所有；未经对方书面同意不得擅自转让或许可第三方使用相关成果。。7.本合同实施过程中的所有未尽