2024年建设工程施工合同：通用规范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年建设工程施工合同：通用规范本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3监理人

1.4工程师

1.5工程

1.6施工期

1.7质量标准

1.8工程量清单

1.9合同价格

1.10变更

第二条合同条款

2.1合同文件的组成

2.2合同的生效与终止

2.3合同的履行

2.4违约责任

2.5争议解决

第三条工程质量与验收

3.1质量要求

3.2验收程序

3.3验收标准

3.4质量保证

第四条施工进度与工期

4.1施工计划

4.2工期延误

4.3提前完工

第五条合同价格与支付

5.1合同价格

5.2预付款

5.3进度付款

5.4竣工结算

5.5价格调整

第六条材料与设备

6.1材料与设备供应

6.2质量要求

6.3检验与验收

第七条安全生产与环保

7.1安全生产

7.2环保要求

7.3事故处理

第八条变更与调整

8.1变更程序

8.2变更费用

8.3调整方式

第九条保险

9.1保险责任

9.2保险办理

9.3保险费用

第十条违约责任

10.1发包人的违约

10.2承包人的违约

10.3违约赔偿

第十一条争议解决

11.1协商解决

11.2调解

11.3仲裁

11.4法律途径

第十二条合同的生效、修改与解除

12.1合同生效

12.2合同修改

12.3合同解除

第十三条其他约定

13.1信息必威体育官网网址

13.2知识产权

13.3不可抗力

13.4法律适用

13.5附件

第十四条合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

14.4附件清单

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同约定，具有工程发包权利和支付合同价款能力的法人或其他组织，即工程项目的业主或其合法代表。

1.2承包人

承包人是指按照本合同约定，具有工程承包资格和完成工程能力的法人或其他组织，即承担工程项目施工的单位或其合法代表。

1.3监理人

监理人是指按照本合同约定，负责对工程的施工过程进行全面监督管理的法人或其他组织，即工程项目监理单位或其合法代表。

1.4工程师

工程师是指由承包人指派，负责施工现场的工程技术管理和协调工作的人员。

1.5工程

工程是指按照本合同约定，由承包人实施的建筑物、构筑物及其附属设施的建设项目。

1.6施工期

施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间段。

1.7质量标准

质量标准是指本合同约定的工程质量要求，包括国家、行业和地方规定的相关质量标准。

1.8工程量清单

工程量清单是指本合同附件中列明的，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量和工程内容等详细信息的清单。

1.9合同价格

合同价格是指本合同约定的，承包人完成工程量清单中所列工程所需的全部费用，包括工程造价、措施费、规费、税金等。

1.10变更

变更是指在合同履行过程中，由于不可抗力、设计变更或其他原因，导致合同内容、工程量、工程周期等方面发生变化的情况。

第二条合同条款

2.1合同文件的组成

本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、工程量清单、技术文件、其他相关文件。

2.2合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工交付之日终止。

2.3合同的履行

双方应按照本合同的约定，全面履行各自的义务。发包人应按照合同约定支付合同价款，承包人应按照合同约定完成工程。

2.4违约责任

违反本合同约定的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.5争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第三条工程质量与验收

3.1质量要求

承包人应按照合同约定的质量标准，完成工程的建设。

3.2验收程序

工程验收分为初步验收和竣工验收。初步验收应在工程主体结构完成后进行，竣工验收应在工程全部完成后进行。

3.3验收标准

验收标准应按照合同约定的质量标准和国家、行业、地方的相关规定执行。

3.4质量保证

承包人应建立健全质量保证体系，加强施工现场的管理，确保工程质量。

第四条施工进度与工期

4.1施工计划

承包人应按照合同约定的施工期，制定施工计划，并报监理人审批。

4.2工期延误

因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。

4.3提前