标准承包施工合同范文8篇.docx

标准承包施工合同范文8篇

篇1

发包方（甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

承包方（乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.乙方应在规定工期内完成全部工作，并达到合同约定的工程质量标准。如因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

第三条工程造价

1.本工程造价为：_________元。该造价已包含完成本工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润和税金等所有费用。

2.乙方应确保工程造价的合理性和准确性，并承担因自身原因造成的超支或浪费的责任。

第四条工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合合同约定。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见或要求。乙方应积极响应并改进施工质量控制方法。

第五条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起，双方应全面履行本合同约定的义务。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向法院提起诉讼要求解除合同。

第六条违约责任

1.甲方未按时支付工程进度款或未按时提供施工所需材料、设备等，造成乙方工期延误或经济损失的，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方未按时完成合同约定的工作或施工质量不符合要求时，乙方应承担相应的违约责任。具体包括：未按时完成约定工作导致工期延误的；施工质量不符合要求需要返工的；因乙方原因造成工程事故或重大质量问题的等。

3.乙方在施工中擅自变更施工图纸或施工要求时，乙方应承担相应的违约责任。擅自变更可能导致工程质量不符合要求或增加工程费用的损失由乙方承担。

4.乙方在施工中违反安全施工规定或环保要求时，乙方应承担相应的违约责任。违反规定可能导致的事故或罚款由乙方承担。

5.乙方在收到甲方变更通知后未及时响应或执行时，乙方应承担相应的违约责任。未响应可能导致工期延误或增加工程费用的损失由乙方承担。

6.乙方在合同履行过程中存在其他违约行为时，应根据实际情况承担相应的违约责任。具体责任和处罚措施可由双方协商确定或在合同条款中约定。

第七条争议解决方式

1.在合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后按照判决结果执行。在争议处理过程中产生的合理费用由责任方承担。如因乙方原因导致争议并造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如因甲方原因导致争议并造成乙方经济损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。在争议处理过程中如需第三方参与调解的，各方应积极配合第三方的工作并承担相关费用。调解协议达成后双方应认真履行协议内容；调解不成的按照前述方式处理争议。总之在处理争议时应以公平、公正、合理为原则解决双方之间的纠纷和矛盾避免对双方造成不必要的损失和伤害。同时双方也应积极沟通协商解决争议避免将争议升级和扩大化对双方造成更大的影响和损失。

篇2

发包方（甲方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，地址：_________。

承包方（乙方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开