2024年甲乙双方通用建设工程施工合同示范文本的问题与解决方法.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年甲乙双方通用建设工程施工合同示范文本的问题与解决方法

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1甲方定义及责任

1.2乙方定义及责任

1.3合同主体之间的合作关系

2.工程范围与内容

2.1工程概述

2.2工程地点

2.3工程时间及进度安排

3.合同价格与支付方式

3.1工程总价

3.2支付方式及时间表

3.3价格调整机制

4.工程质量与标准

4.1工程质量要求

4.2工程验收标准

4.3质量问题解决机制

5.工程变更与调整

5.1工程变更程序

5.2工程变更费用承担

5.3工程调整时间表

6.违约责任与赔偿

6.1违约行为及责任

6.2赔偿金额计算方式

6.3违约解决机制

7.争议解决方式

7.1争议解决途径

7.2仲裁或诉讼地点及适用法律

7.3争议解决时间限制

8.合同的生效、变更与终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更程序

8.3合同终止条件及后果

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息定义

9.2必威体育官网网址义务及期限

9.3必威体育官网网址违约责任

10.合同的适用法律与管辖

10.1适用法律

10.2管辖法院

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2合同附件

11.3合同的修改与补充

12.甲方代表与乙方代表

12.1甲方代表职责

12.2乙方代表职责

12.3代表更换程序

13.合同附件

13.1工程设计文件

13.2施工图纸

13.3其他技术文件

14.签署页

14.1甲方签署页

14.2乙方签署页

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方定义及责任

1.2乙方定义及责任

1.3合同主体之间的合作关系

甲方与乙方应按照平等、自愿、公平、诚信的原则，共同履行本合同，确保工程顺利实施。双方应保持密切沟通，共同解决工程施工过程中出现的问题。

第二条工程范围与内容

2.1工程概述

2.2工程地点

工程位于____（具体地址），甲方应向乙方提供准确的工程地理位置和施工场地。

2.3工程时间及进度安排

工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。具体的工程进度安排由甲乙双方另行商定。

第三条合同价格与支付方式

3.1工程总价

本工程的合同总价为人民币____元（大写：____元整），甲方应按照本合同约定的支付方式支付工程款项。

3.2支付方式及时间表

（1）工程开工前，支付合同总价的一定比例作为预付款；

（2）工程进度达到约定的节点时，支付相应的进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的工程款项。

3.3价格调整机制

本合同价款不包括因工程变更、工程量增减等导致的费用调整。如发生上述情况，甲乙双方应按照本合同约定的价格调整机制进行协商。

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求

乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及其他技术文件，确保工程质量符合国家及行业标准。

4.2工程验收标准

工程竣工后，甲方应组织验收。工程验收合格的标准为：符合国家及行业的工程质量验收规范，满足甲方的使用要求。

4.3质量问题解决机制

如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求，负责整改并及时修复。如再次出现质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

第五条工程变更与调整

5.1工程变更程序

工程变更应由甲方提出，乙方应按照甲方的要求，及时办理变更手续。工程变更导致的费用增减，甲乙双方应按照本合同约定的价格调整机制进行协商。

5.2工程变更费用承担

工程变更费用应根据变更内容、工程量等因素，由甲乙双方协商确定。

5.3工程调整时间表

工程变更后，乙方应按照甲方要求，调整工程进度时间表，并报甲方批准。

第六条违约责任与赔偿

6.1违约行为及责任

甲乙双方如违反本合同的约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、延误工程进度等。

6.2赔偿金额计算方式

赔偿金额应根据甲方遭受的实际损失、工程进度等因素，由甲乙双方协商确定。

6.3违约解决机制

违约责任发生时，甲乙双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同约定的管辖法院提起诉讼。

第七条争议解决方式

7.1争议解决途径

甲乙双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同约定的管辖法院提起诉讼。

7.2仲裁或诉讼地点及适用法律

本合同的争议解决地点为____（具体地点），适用