二零二五年度装配式建筑施工合同范本.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度装配式建筑施工合同范本

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方注册地址

1.4合同双方联系电话

1.5合同双方开户银行及账号

2.合同签订时间及地点

2.1合同签订时间

2.2合同签订地点

3.项目概况

3.1项目名称

3.2项目地点

3.3项目规模

3.4项目结构类型

3.5项目设计单位

3.6项目施工单位

4.合同工期

4.1工期计算方式

4.2工期起始时间

4.3工期终止时间

4.4工期延误责任

5.合同价款

5.1工程量清单

5.2合同总价

5.3付款方式

5.4付款节点

5.5付款时间

5.6付款条件

6.工程质量要求

6.1工程质量标准

6.2质量检验方式

6.3质量责任

6.4质量纠纷处理

7.工程进度管理

7.1工程进度计划

7.2进度控制措施

7.3进度变更及调整

7.4进度滞后责任

8.工程材料供应

8.1材料供应方式

8.2材料质量要求

8.3材料检验及验收

8.4材料供应责任

9.安全生产管理

9.1安全生产责任

9.2安全生产措施

9.3安全事故处理

9.4安全生产教育培训

10.环境保护

10.1环境保护要求

10.2环境保护措施

10.3环境污染责任

10.4环境监测及报告

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

11.4争议解决费用

12.合同解除及终止

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同终止条件

12.4合同终止程序

13.违约责任

13.1违约责任承担方式

13.2违约责任赔偿标准

13.3违约责任免除条件

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同份数

14.3合同生效条件

14.4合同解释

14.5合同附件及补充协议

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方注册地址

1.4合同双方联系电话

1.5合同双方开户银行及账号

2.合同签订时间及地点

2.1合同签订时间：2025年1月1日

2.2合同签订地点：市区路号会议室

3.项目概况

3.1项目名称：住宅小区装配式建筑项目

3.2项目地点：市区路

3.3项目规模：总建筑面积为10万平方米，共计50栋住宅楼

3.4项目结构类型：装配式剪力墙结构

3.5项目设计单位：建筑设计有限公司

3.6项目施工单位：建筑集团有限公司

4.合同工期

4.1工期计算方式：按日历天数计算

4.2工期起始时间：2025年2月1日

4.3工期终止时间：2026年12月31日

4.4工期延误责任：因施工单位原因导致的工期延误，每延误一天，施工单位应向业主支付相当于合同总价千分之二的违约金

5.合同价款

5.1工程量清单：详见附件一

5.2合同总价：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）

5.3付款方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

5.3.1签订合同后5个工作日内支付合同总价10%作为预付款；

5.3.2土建工程完成主体结构验收后支付合同总价20%；

5.3.3装饰装修工程完成竣工验收后支付合同总价30%；

5.3.4完成交付使用后支付合同总价30%；

5.3.5工程保修期满后支付合同总价10%

5.4付款节点：详见附件二

5.5付款时间：每月一个工作日

5.6付款条件：付款前，业主需确认施工单位提交的付款申请及相关资料无误

6.工程质量要求

6.1工程质量标准：按照国家及地方相关质量标准执行，达到设计要求及合同约定标准

6.2质量检验方式：按照国家标准及行业标准进行检验，包括原材料、施工过程及竣工验收等环节

6.3质量责任：施工单位对工程质量承担全部责任，确保工程质量达到合同约定标准

6.4质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼

7.工程进度管理

7.1工程进度计划：详见附件三

7.2进度控制措施：施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完成

7.3进度变更及调整：如因设计变更、不可抗力等因素导致工程进度计划需要变更，双方应协商一致后进行

7.4进度滞后责任：因施工单位原因导致的进度滞后，