厨房整体改造工程施工合同7篇.docx

厨房整体改造工程施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本厨房整体改造工程施工事项，签订本合同。

一、工程概况

2.工程地点：甲方厨房所在地。

3.工程内容：对甲方厨房进行整体改造，包括拆除原有结构、新建结构、装修装饰等。

4.工程规模：具体规模根据甲方需求和设计确定。

二、工程期限

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。

3.如遇不可抗力因素导致无法按时开工或竣工，双方可协商调整工程期限。

三、工程造价

1.工程预算造价：人民币______元整（大写：______元整）。具体造价根据设计图和预算确定。

2.支付方式：甲方应支付乙方工程款项，具体支付时间和金额根据双方协商确定。

3.乙方应在签订合同后，向甲方提供详细的预算表和费用清单。

四、工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的规定。

2.甲方应在工程竣工后，按照合同约定进行验收。验收标准为合同约定及国家相关标准。

3.如验收过程中发现质量问题，乙方应及时进行整改并重新提交验收。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.双方应共同遵守合同约定，如有违约行为，应依法承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院审理案件。

3.判决生效后，双方应自觉履行判决结果，如一方不履行判决结果，另一方有权向人民法院申请强制执行。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利进行。

2.如遇特殊情况，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应按照国家法律法规的规定进行结算和清理。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

日期：______年______月______日

篇2

甲方（委托方）：XXXX

乙方（施工方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方厨房整体改造工程（以下简称“工程”）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.承包范围：厨房的整体改造，包括但不限于墙面、地面、吊顶、橱柜、电器等设备的更换和安装。

4.承包方式：包工包料，乙方负责所有材料的采购和施工。

5.施工工期：自本合同签订之日起计算，工期为XX天。

二、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应确保施工现场具备施工条件，包括但不限于水、电、气等设施的接入。

（2）甲方应按照合同约定支付工程款项。

（3）甲方应提供必要的协助和支持，确保施工顺利进行。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合甲方要求。

（2）乙方应合理组织施工，确保施工进度符合合同约定。

（3）乙方应加强施工过程中的安全管理和质量控制，确保施工安全。

（4）乙方应提供必要的售后服务，确保工程投入使用后的正常运行。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项。

（1）签订合同后支付合同总价的XX%；

（2）施工进度过半支付合同总价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的XX%；

（4）剩余XX%作为质量保证金，保修期满后支付。

3.保修期：本工程的保修期为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对因施工质量问题导致的故障或损坏进行免费维修。

四、违约责任

1.甲方违约责任