基建项目施工合同通用版6篇.docx

基建项目施工合同通用版6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

建设单位：[建设单位]

施工单位：[施工单位]

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、工程概况

本工程为[工程类型]，位于[工程地点]，总建筑面积为[建筑面积]平方米，建设周期为[建设周期]个月。建设单位委托施工单位承担本工程的施工任务。

二、合同双方

1.建设单位：[建设单位名称]

地址：[建设单位地址]

联系人：[建设单位联系人]

联系电话：[建设单位联系电话]

2.施工单位：[施工单位名称]

地址：[施工单位地址]

联系人：[施工单位联系人]

联系电话：[施工单位联系电话]

三、工程范围及要求

1.工程范围：本工程的施工图纸范围内所包含的全部内容。

2.技术要求：按照施工图纸及相关技术规范、标准进行施工。

3.质量要求：确保施工质量符合相关标准，并通过验收。

4.进度要求：确保施工进度符合建设单位的要求，按时完成施工任务。

5.安全要求：确保施工过程中的安全，防止事故发生。

四、合同条款

1.合同双方应严格遵守国家的法律法规，确保施工合同的合法性和有效性。

2.施工单位应确保施工质量符合建设单位和相关标准的要求，并提供相应的质量保证措施。建设单位应按时支付施工款项，确保施工单位的合法权益得到保障。

3.合同双方应积极配合，确保施工进度符合建设单位的要求。施工单位应按时提交施工计划，并确保按时完成施工任务。建设单位应提供必要的支持和协助，为施工单位创造有利的施工条件。

4.合同双方应确保施工过程中的安全，防止事故发生。施工单位应建立健全安全管理制度，加强安全教育，提高员工安全意识。建设单位应提供必要的安全保障措施，确保施工单位的施工安全。

5.合同双方应遵守诚信原则，确保施工合同的履行。建设单位应按时支付施工款项，并确保支付到位。施工单位应提供高质量的施工服务，确保建设单位获得满意的施工效果。

6.合同双方应协商解决施工过程中的问题和纠纷，确保施工合同的顺利实施。对于无法协商解决的问题，可以向相关仲裁机构或法院寻求解决途径。

五、违约责任

1.如建设单位未按时支付施工款项或未提供必要支持和协助，导致施工单位无法按时完成施工任务或造成其他损失，建设单位应承担相应的违约责任。

2.如施工单位施工质量不符合建设单位和相关标准的要求或未按时完成施工任务，导致建设单位无法正常使用或造成其他损失，施工单位应承担相应的违约责任。

3.如合同双方违反诚信原则或必威体育官网网址义务，导致对方损失或泄露商业机密，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决方式

1.对于施工过程中的问题和纠纷，合同双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向相关仲裁机构申请仲裁解决。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

2.如果仲裁结果仍无法解决问题或双方无法达成仲裁协议，任何一方可以向法院提起诉讼解决争议。诉讼程序按照相关法律法规进行，判决结果具有法律效力。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分条款。对于争议解决期间的相关事宜，双方可协商确定解决方案或按照相关法律法规处理。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保施工合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等导致合同无法继续履行的情况，双方可协商确定解决方案或按照相关法律法规处理。协商不成的，可以解除本合同。解除合同时，双方应本着公平、公正的原则协商解决相关事宜。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。

2.因甲方原因造成工程延误，则合同工期相应顺延。

3.因乙方原因造成工程延误，则合同工期不予顺延。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到