公路路基施工合同.docVIP

公路路基施工合同

合同编号：__________

以下是一份公路路基施工合同模板：

《公路路基施工合同》

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体公路路基工程名称]

2.工程地点：[详细工程地点]

3.工程规模：本工程路基长度为[具体长度]，宽度为[具体宽度]，涉及土方开挖量约[具体土方量]等。

三、工程范围与内容

1.路基工程范围：包括公路路基的清表、填方、挖方、换填、碾压等工作。

2.具体施工内容：

清表工作：清除路基范围内的杂草、树根、腐殖土等杂物，清理深度达到[具体深度]。

填方工作：采用合适的填料进行分层填筑，每层填筑厚度控制在[具体厚度]以内，压实度符合相关规范要求。

挖方工作：按照设计要求进行路基挖方，保证边坡的稳定性和坡度符合设计要求。

换填工作：对软弱地基进行换填处理，换填材料为[具体换填材料]，换填厚度为[具体厚度]。

碾压工作：使用合适的碾压设备对路基进行碾压，保证路基的密实度达到设计要求。

四、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]，总工期为[具体总工期]天。

3.工期延误与提前：如因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期，并有权要求发包人赔偿因工期延误而造成的损失；如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，并应按照合同约定向发包人支付违约金。如承包人提前完成工程，发包人应按照合同约定给予奖励。

五、工程质量

1.质量标准：本工程质量应符合国家和地方相关标准及设计要求，路基的压实度、平整度、边坡坡度等指标应达到规定的标准。

2.质量检验与验收：

承包人应按照相关标准和规范进行自检，保证工程质量符合要求。

发包人应按照合同约定的时间和频率进行质量检验，如发觉质量问题，应及时通知承包人进行整改。

工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工报告和相关资料，发包人应组织相关部门进行验收。如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，承包人应按照发包人要求进行整改，直至验收合格。

六、合同价款与支付

1.合同总价：本合同总价为[具体合同总价]元（大写：[大写合同总价]），包括工程的所有费用。

2.支付方式与时间：

预付款：发包人应在合同签订后[具体预付款时间]内，向承包人支付合同总价的[具体预付款比例]作为预付款。

进度款：承包人应按照工程进度向发包人提交进度款申请，发包人应在收到申请后[具体审核时间]内进行审核，并按照审核结果向承包人支付进度款。进度款支付比例为已完工程价款的[具体比例]。

竣工结算款：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告和相关资料，发包人应在收到报告后[具体审核时间]内进行审核，并按照审核结果向承包人支付竣工结算款。竣工结算款支付比例为工程总价款的[具体比例]，扣除预付款和已支付的进度款后剩余的款项。

3.工程变更价款调整：如因设计变更或其他原因导致工程变更，双方应按照合同约定的程序和方法进行价款调整。

七、双方责任与义务

1.发包人责任：

提供施工所需的场地、道路、水电等条件，并保证其满足施工要求。

按照合同约定支付工程价款。

协助承包人办理施工所需的相关手续。

及时组织工程验收。

2.承包人责任：

按照合同约定的时间和要求组织施工，保证工程质量和工期。

负责施工过程中的安全管理，保证施工安全。

负责施工过程中的环境保护工作，遵守相关法律法规。

按照合同约定提交相关资料和报告。

八、竣工验收与移交

1.竣工验收条件：

工程已按照合同约定完成全部施工内容。

工程质量符合国家和地方相关标准及设计要求。

相关资料齐全。

2.移交手续：工程验收合格后，双方应按照合同约定办理移交手续，将工程移交给发包人。移交手续包括工程交接清单、工程质量证明文件等。

九、争议解决

1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼：如双方同意通过仲裁解决争议，应在合同中约定仲裁机构和仲裁规则。

十、其他条款

1.合同变更与解除：如双方需要变更或解除合同，应按照合同约定的程序和方法进行。

2.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应按照合同约定的方式和程序处理。

3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和履行过程中的相关信息必威体育官网网址，不得向第三方泄露。

4.违约责任：如一方违反合同约定，应按照合同约定承担违约责任。

5.其他约定事项：双方可根据实际情况在本合同