建设工程施工合作协议书（发包人承包人）5篇.docx

建设工程施工合作协议书（发包人承包人）5篇

篇1

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本建设工程的实际情况，经发包人、承包人双方协商一致，签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合作方式

1.发包人负责提供建设工程的资金来源，并按协议约定向承包人支付工程款。

2.承包人负责具体实施建设工程的施工，并按协议约定向发包人交付符合要求的工程成果。

3.在施工过程中，发包人有权对施工方案、施工计划、施工进度等进行监督和管理。承包人应积极配合发包人的工作，确保施工顺利进行。

4.承包人应确保施工场地的安全，并采取相应的安全措施，防止因施工而引发的安全事故。

5.工程竣工验收后，发包人应按规定向承包人支付工程尾款。

三、权利义务

1.发包人的权利义务

（1）有权对承包人的施工进行监督和管理。

（2）应按协议约定向承包人支付工程款。

（3）应确保施工场地的合法使用，并协调好周边关系，确保施工顺利进行。

（4）在工程竣工验收后，应及时进行验收结算，并支付工程尾款。

2.承包人的权利义务

（1）有权要求发包人按协议约定支付工程款。

（2）应确保施工场地的安全，并采取相应的安全措施。

（3）应按协议约定向发包人交付符合要求的工程成果。

（4）在工程竣工验收后，应及时进行验收结算，并提供相应的工程资料。

四、违约责任

1.如发包人未按协议约定向承包人支付工程款，承包人有权要求发包人承担相应的违约责任。

2.如承包人未按协议约定向发包人交付符合要求的工程成果，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。

3.因承包人的施工原因引发的安全事故，承包人应承担相应的法律责任。

4.因不可抗力因素导致工程无法按时交付的，双方应协商解决。如协商不成的，可依法解除协议。

五、争议解决

1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议部分的条款。

2.争议解决期间，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

3.争议解决后，双方应遵守法院作出的生效判决或裁定，并按判决或裁定的要求履行自己的义务。

六、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.双方在执行本协议过程中应严格遵守国家的法律法规和相关政策规定。如有违反，应承担相应的法律责任。

4.在本协议履行过程中，如遇有重大变化或不可抗力因素导致本协议无法继续履行的，双方可协商解除本协议。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

5.本协议到期后自动终止。如双方有意续签协议，应在协议到期前30天内进行协商并签订新的合作协议。

6.双方在本协议中的权利与义务不因协议的终止而终止。在本协议终止后，双方仍应继续履行其在本协议中的义务和责任。

篇2

甲方（发包人）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包人）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXX

工程地点：XXXX

工程内容：XXXX

二、合同工期

开工日期：XXXX

竣工日期：XXXX

合同工期：XX日历天

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进行全面监督。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方工程款，并确保施工过程中的资金到位。

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，并提供必要的支持和协助。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应严格按照设计图纸和相关技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准和合同要求。

（2）乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并确保施工进度符合甲方要求。

（