工程项目合作协议合同范本必威体育精装版6篇.docx

工程项目合作协议合同范本必威体育精装版6篇

篇1

甲方：_________，地址：_________，联系方式：_________。

乙方：_________，地址：_________，联系方式：_________。

鉴于甲方和乙方在工程项目合作方面有着共同的兴趣和优势，为了明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行，特制定本合作协议。

一、合作宗旨

本合作协议旨在明确甲方和乙方在工程项目合作中的权利、义务和职责，规范双方的合作行为，确保项目的质量、安全和进度。

二、合作范围

1.项目名称：_________

2.项目地点：_________

3.项目规模：_________

4.项目内容：_________

三、合作方式

1.甲方负责提供项目所需的资金、技术和人才支持，确保项目的顺利进行。

2.乙方负责提供项目所需的土地、资源和劳务支持，确保项目的顺利实施。

3.双方共同负责项目的规划、设计、施工和运营过程中的相关事宜。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供项目所需的土地、资源和劳务支持，并确保项目的顺利进行。甲方有义务按照协议要求提供资金、技术和人才支持，确保项目的质量、安全和进度。

2.乙方有权要求甲方提供项目所需的资金、技术和人才支持，并确保项目的顺利实施。乙方有义务按照协议要求提供土地、资源和劳务支持，确保项目的质量、安全和进度。

3.双方共同负责项目的规划、设计、施工和运营过程中的相关事宜，确保项目的顺利进行。双方应积极配合，及时沟通协商解决问题，确保项目的顺利实施。

五、违约责任

1.甲方或乙方如违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿因此给对方造成的全部损失、支付违约金等。

2.如果甲方或乙方未能按照协议要求履行其义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿因此给对方造成的全部损失等。

六、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中的其他条款。对于争议事项，双方应积极配合法院进行调解或判决。

七、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.其他未尽事宜由甲乙双方协商确定。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备进场工作，并提前向甲方报送详细的《施工计划》。甲方对乙方的《施工计划》予以认可后，乙方必须严格按照《施工计划》实施。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因，如设计更改、材料供应不及时等造成停工。

（2）不可抗力，如洪水、地震等自然灾害。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照设计文件和技术规范组织施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方停工整改。

3.乙方应及时向甲方提交有关技术资料，如施工记录、隐蔽工程验收记录等。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币_________元整。该价款已包括工程所需材料、人工、机械及管理等费用。

2.甲方在签订合同后7个工作日内向乙方支付工程预付款，金额为工程总价款的30%，即人民币_________元整。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应按规定向甲方出具合法有效的发票。

第五条双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合设计要求和标准。

（2）甲方有义务按照合同约定及时向乙方支付工程款项。

（3）甲方应负责协调乙方与其他施工单位之间的关系，确保工程顺利进行。

2.乙方权利与义务：