常用版小型施工合同6篇.docx

常用版小型施工合同6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的小型施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程规模：XXXX。

二、工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.工期顺延：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。

三、质量与验收

1.工程质量标准：执行《中华人民共和国建设工程质量标准》及相关规定。

2.验收标准和方法：按照合同约定及国家相关标准执行。

3.验收时间：工程竣工后，甲方应在接到乙方验收申请后的合理时间内组织验收。

四、合同价款与支付

1.合同价款：人民币（大写）XXXX元整。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：合同签订后，甲方应按合同约定支付预付款及进度款。具体支付节点如下：预付款为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，在合同签订后XX个工作日内支付；进度款为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，在工程进度过半时支付；尾款为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，在工程竣工验收合格后XX个工作日内支付。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额千分之五的违约金。若甲方逾期付款超过XX个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。若乙方逾期完工超过XX个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

七、其他约定事项

1.甲方应负责提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。乙方应合理使用上述基础设施，并妥善保管和维护。

2.乙方应严格按照施工规范和安全操作规范进行施工，确保施工过程中的安全与质量。如因乙方原因造成的事故或损失，由乙方承担全部责任。

3.工程竣工验收后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。甲方应在收到上述资料后XX个工作日内组织验收并签署验收意见。如因甲方原因未能及时验收，则视为工程已验收合格。

4.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方协商补充。

5.附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。附件包括施工图纸、技术资料等。双方应妥善保管和使用上述附件。

6.如有其他约定事项或补充协议，请在本合同下方空白处填写并签字或盖章生效。如有未尽事宜或需要修改、补充的条款，请在本合同下方空白处填写并签字或盖章生效。双方应遵守本合同的约定并履行相应的义务和责任。如有违反合同约定或法律法规规定的行为出现时应承担相应的法律责任和后果包括但不限于赔偿损失、支付违约金等）。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方。

乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工程开工日期为：XXXX年XX月XX日，竣工日期为：XXXX年XX月XX日。

2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

（1）因人力不可抗拒的因素而延误工期；

（2）非乙方原因累计停工超过XX小时。

第三条工程质量与验收

1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。若乙方提前进行隐蔽工程作业，所造成的损失由乙