更换消防门合同5篇.docx

更换消防门合同5篇

篇1

甲方（以下称“业主”）：

乙方（以下称“施工单位”）：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保更换消防门工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公正的基础上，就更换消防门工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：更换消防门工程

2.工程地点：业主物业所在地

3.工程内容：更换消防门及相关配套设施

二、合同价款及支付方式

1.工程价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账或支票支付

3.付款节点：签订合同后支付XX元作为预付款，工程验收合格后支付剩余款项。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起XX天内完成更换消防门工程。

2.进度安排：施工单位应制定详细的施工进度计划，并报业主审核。业主应及时提出修改意见并监督施工单位的施工进度。

3.延期责任：如施工单位未能按合同约定工期完成施工任务，应承担相应的违约责任。

四、质量保证及验收

1.质量标准：施工单位应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.质保期限：工程验收合格后，施工单位应提供至少XX个月的质保期，质保期内如出现质量问题，施工单位应负责免费维修。

3.验收流程：工程完成后，施工单位应向业主提交验收申请，业主应在收到申请后XX天内组织验收。验收时，施工单位应提供完整的工程资料和验收文件。

五、安全施工及文明施工

1.安全施工：施工单位应建立健全的安全施工制度，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。

2.文明施工：施工单位应遵守施工现场的文明施工规范，保持施工现场的整洁、有序。

3.环保要求：施工单位应采取有效的环保措施，减少施工对周围环境的影响。

六、违约责任及争议解决

1.违约责任：如甲乙任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。对于违约方，守约方有权要求其在合理期限内履行合同义务或采取补救措施。若违约方未在合理期限内履行合同义务或采取补救措施，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。

2.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

七、合同生效及变更

1.合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：甲乙双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密和必威体育官网网址信息，应予以必威体育官网网址并不得向任何第三方泄露。本必威体育官网网址义务在合同终止后仍然有效。

2.不可抗力：因不可抗力导致甲乙任何一方无法按时履行合同的，该方应及时向对方通报情况并采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成合同无法按时履行的，双方均不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方应及时向对方提供有关证明文件并积极采取措施恢复履行能力。

3.通知与送达：甲乙双方在合同履行过程中应及时向对方传达有关信息或通知。书面通知应以特快专递或电子邮件方式送达，口头通知应有录音或录像证明。送达地址以合同开头所载明的地址为准。如一方变更送达地址，应及时书面通知另一方并附变更后的送达地址。如因通知不确切导致合同无法按时履行或产生其他损失的，过错方应承担相应责任。

篇2

甲方（以下简称“业主”）：[业主姓名]

地址：[业主地址]

联系电话：[业主电话]

乙方（以下简称“承包商”）：[承包商姓名]

地址：[承包商地址]

联系电话：[承包商电话]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，业主和承包商在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就更换消防门工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：更换消防门工程

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：更换消防门，包括门的采购、安装、调试等。

二、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元，大写[合同价款汉字大写]。

2.支付方式：合同签订后，业主应支付合同价款的50%作为预付款。工程完工并验收合格后，业主应支付剩余的50%。

三、工期与进度

1.工期：自合同签订之日起，乙方应在[工期天数]天内完成更换消防门工程。

2.进度：乙方应合理安排工期，确保工程按时