室内装修合同标准样书8篇.docx

室内装修合同标准样书8篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保室内装修的质量、进度和保修服务，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：室内装修工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.房屋结构：XX结构，建筑面积XX平方米

4.设计单位：XX设计单位

5.施工单位：XX施工单位

6.工程内容：包括室内装修设计、施工、验收等全过程

7.工程质量：按照国家相关标准和要求执行

8.工程进度：确保按时完成施工任务

9.保修服务：提供一年保修服务，保修期内承担维修责任

二、发包方（甲方）的责任与义务

1.负责办理相关手续，确保施工顺利进行

2.提供施工所需的水、电等基础设施支持

3.按时支付工程进度款和结算款，确保施工资金充足

4.参与工程质量的监督和验收工作

5.遵守相关法律法规，确保施工符合规定要求

6.负责解决施工期间产生的邻里纠纷和投诉问题

7.承担因设计、施工等原因造成的工程质量问题的维修责任

8.负责室外公共区域的和公共设施的维护和保养工作

9.协助乙方解决施工期间的技术难题和突发事件处理

10.负责对装修工程的成品保护，确保装修成果不受损坏

三、承包方（乙方）的责任与义务

1.负责室内装修的设计、施工和验收工作

2.按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合要求

3.遵守相关法律法规，确保施工符合规定要求

4.负责解决施工期间产生的技术难题和突发事件处理

5.承担因自身原因造成的工程质量问题的维修责任

6.负责对装修工程的成品保护，确保装修成果不受损坏

7.按时向甲方提交工程进度报告和结算报告，确保双方信息畅通

8.接受甲方的质量监督，确保施工质量得到有效控制

9.协助甲方解决施工期间产生的邻里纠纷和投诉问题

10.负责室外公共区域和公共设施的维护和保养工作

四、违约责任及赔偿损失条款

1.甲方未按时支付工程进度款或结算款的，乙方有权停止施工，直至甲方支付款项。甲方逾期未支付的，需向乙方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。

3.因设计、施工等原因造成的工程质量问题，乙方需承担维修责任。如维修后仍无法解决问题，乙方需赔偿甲方相应的损失。

4.乙方在施工中损坏甲方财产或室外公共区域和公共设施的，需承担相应的赔偿责任。

5.双方违反合同约定或相关法律法规的，需承担相应的法律责任。如造成对方损失的，需赔偿相应的损失。

五、争议解决方式及管辖法院条款

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行或需要中止履行的，双方应协商解决方案。若协商不成，任何一方均可向合同签订地法院申请解除或终止合同。但双方应妥善保管已完成的成果和已支付的费用，避免造成不必要的损失。同时，双方也应积极协商解决争议问题，以便尽快恢复合同的正常履行。在争议解决期间，双方不得以任何理由擅自改变或解除本合同及其附件的内容。如需修改或补充任何条款或内容，应经双方协商一致并书面确认后方可生效。否则视为违约行为并承担相应的法律责任。此外，双方还应积极配合法院或其他有关部门的调查取证工作以便尽快解决争议问题。在争议解决期间双方所支出的合理费用均由双方自行承担。

篇2

一、合同当事人：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

二、工程概况：

1.工程地点：

2.工程承包方式：

3.工程期限：

4.工程总价款：

三、质量标准：

1.乙方必须严格按照甲方认可的图纸施工（安装）。

2.工程质量必须达到合格（优良），并符合设计要求。

四、工程付款方式及期限：

1.预付款：合同签订后，在进场施工前，甲方必须向乙方支付工程预付款。预付款金额为工程总价款的XX%。

2.中期款：在工程进度过半时，甲方应支付中期款。中期款金额为工程总价款的XX%。

3.尾款：工程竣工验收合格后，甲方应支付尾款。尾款金额为工程总价款的