建设工程招投标合同8篇.docx

建设工程招投标合同8篇

篇1

甲方（招标人）：____________________

乙方（投标人）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则下，就本次建设工程招投标活动达成如下合同协议：

一、合同目的

甲方通过招标方式选定乙方为本次建设工程的承建方，乙方按照合同约定履行建设工程的施工任务。

二、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

三、招投标要求

1.招标文件的编制与提交：乙方应按照甲方招标文件要求编制投标文件，并在规定时间内提交。

2.投标保证：乙方需按照招标文件要求提供投标保证，确保投标行为的诚信性。

3.招标评审：甲方组织招标评审委员会对乙方投标文件进行评审，确定中标候选人。

四、合同主要条款

1.工程价款及支付方式：明确工程价款总额、支付时间、支付方式等。

2.工程期限：明确工程开工、竣工时间，以及工期延误的违约责任。

3.工程质量：明确工程质量标准、验收方法、保修期限等。

4.安全生产：明确甲乙双方的安全生产责任，确保工程施工安全。

5.违约责任：明确甲乙双方违约情形及违约责任，包括工期延误、质量不达标等。

6.争议解决：明确甲乙双方在合同履行过程中发生争议的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。

五、合同附件

1.招标文件及投标文件

2.工程设计文件

3.工程质量保证计划

4.安全生产协议

5.其他相关文件

六、合同的生效、履行与变更

1.本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同的履行过程中，如需变更合同内容，应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。

3.本合同的履行过程中，如遇到不可抗力因素，双方应协商解决。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商约定。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3.本合同解释权归甲方所有。如有任何争议，以甲方所在地人民法院为管辖法院。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

联系电话：____________________日期：________年____月____日

篇2

甲方（招标人）：_________________________

地址：_________________________________

法定代表人：___________________________

联系方式：_____________________________

乙方（投标人）：_________________________

地址：_________________________________

法定代表人：___________________________

联系方式：_____________________________

鉴于甲方就建设工程招标事宜公开招标，乙方自愿参与投标并中标，为明确双方权益义务，遵循公平、公正、诚实信用原则，甲乙双方在友好协商的基础上达成以下协议：

一、项目概述

1.工程名称：_________________________；

2.工程地点：_________________________；

3.工程内容：具体见招标文件和附件内容；

4.工程预算金额：_______万元。

二、招标与投标条款

1.招标文件的解释权归甲方所有，乙方应仔细阅读并全面理解招标文件内容。

2.乙方应按照招标文件要求编制投标文件，对招标文件的所有要求作出实质性响应。

3.乙方应自行承担投标费用，包括编制投标文件、参加开标会议等费用。

4.投标保证金及支付方式按照招标文件要求执行。

三、合同价款及支付方式

1.最终合同价款以中标价为准。

2.甲方应按合同约定向乙方支付合同款项，支付方式和时间按照招标文件及投标文件承诺执行。

3.合同款项的支付应遵循国家相关法律法规及招标文件规定。

四、工程期限及质量保证