中国一冶劳务总包合同7篇.docx

中国一冶劳务总包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：中国一冶集团有限公司

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方劳务总包项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用劳务总包方式承包本合同工程，包括但不限于以下内容：

1.乙方负责招募、培训和管理劳务人员，并承担相关费用。

2.乙方负责为劳务人员提供劳动保护用品和安全保障措施。

3.乙方负责安排劳务人员的食宿、交通等生活费用。

4.乙方负责按照甲方要求完成工程施工任务，并承担施工过程中的风险。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：根据工程进度和甲方要求，乙方需向甲方提供相应的进度款发票，甲方在收到发票后按照合同约定进行支付。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。

（2）乙方完成工程施工任务并验收合格后，甲方支付乙方合同总价的______%。

（3）剩余______%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题时一次性支付。

四、工期及进度要求

1.工期：本合同工程计划开工日期为______年______月______日，计划竣工日期为______年______月______日，合同总工期为______天。

2.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。如有特殊情况需调整施工进度计划，乙方需提前向甲方提出书面申请并获得批准。

五、质量保证及验收标准

1.乙方需确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。在施工过程中，如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的费用。

2.验收标准：工程竣工验收时，需按照国家相关标准及甲方要求进行验收。具体验收标准如下：

（1）工程质量符合合同约定及国家相关标准。

（2）工程资料齐全、准确。

（3）工程保修期内的维修服务完备。

六、安全施工及防护措施

1.乙方需制定安全施工措施和应急预案，确保施工过程中的安全。

2.乙方需为劳务人员提供必要的安全防护用品，并督促其正确使用。

3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方需立即启动应急预案，并及时向甲方报告相关情况。

七、违约责任及赔偿标准

1.乙方如未能按照合同约定完成工程施工任务或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

（1）如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总价的______%作为违约金。

（2）如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的费用。具体费用由双方协商确定。

2.甲方如未能按照合同约定支付合同价款或未能履行其他合同义务，甲方需承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

（1）如因甲方原因造成工程延误，每延误一天，甲方需向乙方支付合同总价的______%作为违约金。

（2）如甲方未能按时支付合同价款，每逾期一天，甲方需向乙方支付应付款项的______%作为滞纳金。滞纳金最高不超过合同总价的______%。

八、保修期及保修责任

1.工程保修期为______年，自工程竣工验收之日起计算。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题或安全隐患，乙方需承担相应的维修责任。具体维修费用由双方协商确定。

2.保修期结束后，如工程无质量问题或安全隐患，甲方需将质量保证金一次性支付乙方。如有质量问题或安全隐患需继续维修的，维修费用由双方协商确定后由乙方承担。维修完成后，甲方将质量保证金余额支付乙方。

九、争议解决方式及管辖法院

1.在合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同的管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中，双方应尊重法院依法作出的判决或裁定并执行其判决或裁定结果。如一方不履行判决或裁定结果给另一方造成损失的还应承担相应的赔偿责任。十、合同生效时间及份数1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份具有同等法律效力双方各执一份为凭。甲方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（