自建房包工包料合同范文5篇.docx

自建房包工包料合同范文5篇

篇1

甲方（发包方）：______________

乙方（承包方）：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方自建房屋包工包料事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地址：_____________________。

2.工程内容：自建房包工包料施工，包括地基、主体结构、装修等。

3.工程规模：__________平方米。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年____月____日。

2.工程竣工日期：____年____月____日。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币____元（大写：__________）。

2.付款方式：

（1）甲方在合同签订后预付工程总造价的____%作为预付款；

（2）工程进度过半，甲方支付工程总造价的____%；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.甲方在工程竣工验收前，有权对乙方所完成的工程进行质量检查。如质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或修复。

五、材料供应及质量保证

1.乙方负责提供工程所需的全部材料，并确保质量符合国家相关标准。

2.甲方有权对乙方提供的材料进行检验。如材料不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换。

六、施工安全及文明施工

1.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的安全生产。

2.乙方应文明施工，保持施工现场整洁、有序，防止对环境造成污染。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价____%的违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价____%的违约金。若因乙方原因导致工程无法完成，乙方应全额退还甲方已支付的款项，并承担因此给甲方造成的损失。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

九、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

篇2

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.因不可抗力因素导致工程停工或延误，双方友好协商解决。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币XX元整（￥XX元）。

2.乙方进场开工后，甲方支付乙方合同总造价的XX%作为预付款。

3.乙方完成基础工程并封顶后，甲方再支付乙方合同总造价的XX%。

4.乙方完成主体工程并竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总造价的XX%。

5.乙方在竣工验收合格后，提供结算资料给甲方审核。甲方在收到结算资料后XX天内审核完毕。甲方确认结算资料无误后，支付乙方剩余款项。

6.甲方每次付款时，乙方必须提供相应金额的税务发票。

第四条违约责任

1.乙方在施工中必须严格工序施工，确保工程质量。若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方必须无条件返工，并承担由此造成的一切损失。

2.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场。若擅自停工、退市，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

3.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延期一天，罚款XX元。若因建设单位原因导致工程停工或延误，双方友好协商解决。

4.乙方在施工中必须确保安全生产和文明施工，若因乙方原因造成安全事故或文明施工不合格，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.乙方在竣工验收合格后，必须提供完整的结算资料给甲方审核。若因乙方原因不提供结算资料或结算资料不齐全，由此造成的一切损失由乙方承担。

6.若因建设单位原因导致工程停工或延误，双方友好协商解决。若协商不成，双方均有权通过法律途径解决。

第五条合同生效与终止