建筑工程施工合同补充协议的范本6篇.docx

建筑工程施工合同补充协议的范本6篇

篇1

补充协议

一、协议背景

本补充协议（以下简称“本协议”）旨在补充和修改[施工合同编号]年[施工合同名称]的相关内容。原施工合同因工程内容变更、工期调整等原因，需要进行相应的调整和完善。通过本协议的签订，双方将明确新的施工内容、工期、质量等要求，以确保工程的顺利进行。

二、工程内容变更

1.鉴于工程内容的变更，双方同意对原施工合同中的工程内容进行调整。具体调整如下：

（1）新增[新增工程内容1]的施工，确保工程的全面性和完整性。

（2）删除[删除工程内容1]的施工，以减轻双方负担。

（3）对[修改工程内容1]的施工进行细化，提高施工质量和效率。

2.双方同意，以上调整后的工程内容将作为本协议的一部分，具有与原施工合同相同的法律效力。

三、工期调整

1.鉴于工期调整，双方同意对原施工合同中的工期进行相应调整。具体调整如下：

（1）将[工程1]的工期延长至[具体日期]，以满足施工需求。

（2）将[工程2]的工期提前至[具体日期]，以确保施工进度。

（3）对[其他工程]的工期进行微调，确保整体施工进度不受影响。

2.双方同意，以上调整后的工期将作为本协议的一部分，具有与原施工合同相同的法律效力。

四、质量要求

1.双方同意，本协议中的工程质量要求将按照以下标准执行：

（1）符合国家相关施工规范和质量标准。

（2）确保使用合格的建筑材料和构件，严禁使用假冒伪劣产品。

（3）加强施工过程中的质量控制，确保每个施工环节都达到质量标准。

2.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，乙方应积极配合，确保工程质量符合要求。如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。

五、付款与结算

1.双方同意，本协议的付款与结算方式将按照以下规定执行：

（1）乙方按月向甲方提交施工进度报告，甲方根据报告内容进行审核和支付工程进度款。

（2）工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的结算资料，甲方在收到资料后尽快完成结算审核工作。

（3）结算完成后，甲方应支付乙方剩余的工程款，乙方应提供正式的发票和收款账户信息。

2.双方应严格按照以上规定进行付款与结算工作，确保工程的顺利进行和双方的合法权益。

六、违约责任

1.双方同意，如一方违反本协议中的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）如甲方未按时支付工程进度款或结算款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息或违约金。

（2）如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和费用。

（3）如因不可抗力因素导致一方无法履行协议约定，该方应及时通知对方并提供相关证明材料，以便双方协商解决方案。

2.双方应严格遵守本协议中的约定，确保工程的顺利进行和双方的合法权益不受损害。如因违约行为导致工程无法继续进行或给双方造成重大损失，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

七、争议解决

1.双方同意，如在本协议的履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行协议中的其他约定。

2.争议解决过程中涉及的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担；鉴定费用、评估费用等由申请方承担。胜诉方有权要求败诉方支付以上费用。胜诉方在本协议中约定了律师费的负担情况：律师费由败诉方承担。败诉方应在收到法院生效判决后尽快向胜诉方支付律师费并赔偿胜诉方的损失；如败诉方未在规定时间内支付律师费并赔偿损失导致胜诉方遭受进一步损失时败诉方应承担全部责任并赔偿胜诉方的全部损失包括但不限于律师费、调查取证费、差旅费等一切费用及损失）。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利和义务，甲乙双方在签订《建筑工程施工合同》的基础上，经协商一致，订立本补充协议，以资共同遵守。

一、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该价款已包括乙方完成本工程所需的全部费用，除以下按实结算项目外，甲方不再支付其他任何费用。

2.支付方式：甲方应按照约定的支付节点及时向乙方支付合同价款。具体支付节点如下：

（1）合同签订之日起XX日内，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；

（2）乙方完成主体结构施工并通过验收后，甲方支付合同总价