工程量补充协议5篇.docx

工程量补充协议5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就工程量补充协议达成如下协议：

一、协议背景

1.1本协议是对双方签订的《建设工程施工合同》的补充，主要对工程量变更、调整及计价方式进行明确约定。

1.2双方同意，在遵循原合同的基础上，对工程量进行必要的补充和调整，以确保工程的顺利进行。

2.1甲方根据实际需要，对乙方承包的工程量进行调整，具体调整内容详见附件一《工程量调整清单》。

2.2乙方应根据甲方提供的调整清单，及时调整施工计划，确保调整后的工程量能够按时、高质量完成。

三、计价方式补充内容

3.1双方同意，对补充工程量采用以下计价方式：

（1）固定单价法：对于清单中已有的项目，采用固定单价法计价，即按照《建设工程施工合同》中约定的单价进行计算。

（2）综合单价法：对于清单中新增的项目，采用综合单价法计价，即根据市场价格和乙方报价进行综合考虑，确定一个合理的单价。

3.2乙方应确保报价的准确性和合理性，如因报价问题导致工程造价失控，乙方应承担相应的法律责任。

四、施工要求及验收标准

4.1乙方应严格按照《建设工程施工合同》中的施工要求和验收标准进行施工，确保工程质量符合要求。

4.2对于补充工程量，乙方应特别注意施工过程中的细节和难点，制定针对性的施工方案和技术措施，确保施工顺利进行。

五、违约责任及赔偿标准

5.1双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.2甲方如未按时支付工程进度款或未履行其他合同义务，应承担相应的赔偿责任。乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式及管辖法院

6.1如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体管辖法院为_________人民法院。

6.2双方同意，在争议解决过程中，应继续履行合同中其他部分的约定。

七、其他补充条款及生效时间

7.1本协议自双方签字盖章之日起生效。有效期与《建设工程施工合同》一致。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定。

甲方（签字盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（全称）：[甲方公司名称]

乙方（全称）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在友好协商基础上，为明确双方在工程实施过程中的权利和义务，特订立本补充协议，以补充和修改原合同（合同编号：[合同编号]）。

一、工程概况

[工程名称]工程，位于[工程地点]，项目总建筑面积约为[项目总建筑面积]平方米。

二、补充条款

1.工程量清单调整

（1）甲方根据实际需要，对原工程量清单进行了调整，调整后的工程量清单详见本协议附件一。

（2）乙方应严格按照调整后的工程量清单进行施工，确保施工质量与进度。

2.工期调整

（1）考虑到工程实际情况，甲方对原合同工期进行了调整，具体调整内容详见本协议附件二。

（2）乙方应严格按照调整后的工期进行施工，确保按时完成施工任务。

3.合同价款调整

（1）根据工程量清单和工期的调整，甲方对原合同价款进行了相应调整，具体调整内容详见本协议附件三。

（2）乙方应严格按照调整后的合同价款进行施工，确保施工质量与进度。

4.结算方式调整

（1）为便于工程款项的结算，甲方对原结算方式进行了调整，具体调整内容详见本协议附件四。

（2）乙方应严格按照调整后的结算方式进行结算，确保结算的准确性与及时性。

5.其他条款调整

（1）甲乙双方根据工程实际情况，对原合同的其他条款进行了调整，具体调整内容详见本协议附件五。

（2）乙方应严格按照调整后的合同条款进行施工，确保施工的顺利进行。

三、违约责任

1.甲方责任

（1）甲方应按照调整后的合同条款及时支付乙方合同价款，如因甲方原因未按时支付合同价款，甲方应承担相应的违约责任。

（2）甲方应提供必要的施工条件，如因甲方原因导致施工中断或