建设工程劳动合同.docVIP

建设工程劳动合同

合同编号：__________

发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方联系邮箱]。

承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方联系邮箱]。

一、合同双方

1.发包方：为本建设工程的所有者和委托方，负责提供工程所需的资金、场地等条件，并对工程进行监督和管理。

2.承包方：具备相应的施工资质和能力，负责按照合同约定完成工程的施工任务，保证工程质量和进度。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：[详细描述工程的各项施工内容，如建筑主体施工、装饰装修、水电安装等]

4.工程规模：[说明工程的规模大小，如建筑面积、层数、跨度等]

三、合同期限

1.起始日期：[合同开始的具体日期]

2.结束日期：[合同约定的完工日期]

3.工期延长及延误条款：若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延长，双方应协商确定延长的时间；若因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿发包方因此造成的损失。

四、工作内容与工作地点

1.工作内容：承包方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，保证工程质量符合相关规定和要求。

2.工作地点：工程所在地[具体工程地点]，承包方应在该地点进行施工，不得擅自变更工作地点。

五、劳动报酬

1.工资标准：根据工程的规模、难度、工期等因素，双方协商确定承包方的工资标准，该标准应符合当地的市场行情和相关法律法规的规定。

2.工资支付方式：发包方应按照合同约定的时间和方式向承包方支付工资，支付方式可以采用现金、转账等方式。

3.奖金及津贴：若承包方在施工过程中表现优秀或提前完成工程任务，发包方可以根据合同约定给予承包方相应的奖金；若工程存在特殊环境或条件，发包方可以根据实际情况给予承包方相应的津贴。

六、工作时间与休息休假

1.工作时间：承包方的工作时间应符合国家法律法规的规定，一般为每天[X]小时，每周[X]天。

2.休息休假：承包方享有国家规定的法定节假日、休息日等休息休假权利，发包方应保障承包方的休息休假权益。

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

1.劳动保护：发包方应为承包方提供必要的劳动保护用品和设施，如安全帽、安全鞋、安全带等，保证承包方的人身安全。

2.劳动条件：发包方应提供良好的施工条件，如施工场地、施工设备、施工材料等，保证承包方能够顺利进行施工。

3.职业危害防护：对于存在职业危害的工程，发包方应采取相应的防护措施，如通风、除尘、降噪等，保障承包方的身体健康。

八、合同的解除与终止

1.双方协商解除：双方协商一致，可以解除本合同。

2.单方解除：若一方违反本合同约定，另一方可以解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.合同终止：本合同在工程完工、验收合格后自动终止；若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法继续履行，本合同终止。

九、违约责任

1.双方违约情形及责任：若双方中有一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。如发包方未按照合同约定支付工资，应按照未支付金额的一定比例向承包方支付违约金；如承包方未按照合同约定完成工程任务，应承担相应的赔偿责任。

2.违约金及赔偿：双方应在合同中明确约定违约金的金额和赔偿的范围，违约金和赔偿应足以弥补对方因违约行为所遭受的损失。

十、争议解决

1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。

十一、其他条款

1.必威体育官网网址条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，不得向第三方披露。

2.通知与送达：双方在履行本合同过程中相互发出的通知、文件等应采用书面形式，并按照合同约定的地址、方式送达；如一方变更地址或联系方式，应及时通知对方。

3.合同生效与变更：本合同自双方签字盖章之日起生效；如双方需要对本合同进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.法律适用与管辖：本合同的签订、履行、变更、解除等均适用中华人民共和国法律；如双方在履行本合同过程中发生争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.其他约定事项：双方可以根据实际情况在本合同中约定其他需要约定的事项，如工程质量保证金的预留、工程保险的购买等。

[发包方盖章]

法定代表人或授权代表签字：[签字]

[承包方盖章]

法定代表人或授权代表签字：[签字]