神仙树馨苑总包综合施工合同7篇.docx

神仙树馨苑总包综合施工合同7篇

篇1

甲方（业主）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就神仙树馨苑总承包综合施工工程达成以下协议：

一、项目概况

项目名称：神仙树馨苑综合施工工程

项目地点：具体地址

工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等综合性施工工程

二、合同范围

本合同明确了乙方对神仙树馨苑总承包综合施工工程的承包范围，包括但不仅限于设计、施工、材料采购、验收等。具体细节将在工程附图和工程量清单中详细列出。

三、合同价格与支付方式

1.合同总价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款。具体支付比例和支付时间按照工程进度进行。

四、工期与质量保证

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。

3.工程质量标准：符合国家相关质量标准，并通过竣工验收。

4.乙方必须按照合同约定的工期和质量要求完成工程，如因乙方原因造成工期延误或质量不达标，乙方应承担违约责任。

五、设计与材料

1.乙方应按照甲方提供的设计图纸进行施工，如有设计变更，需经甲方同意。

2.乙方负责采购施工所需的材料，材料质量应符合国家相关标准。

3.甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。

六、安全施工与文明工地

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2.乙方应创建文明工地，减少施工对周围环境的影响。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、变更与解除

1.合同一经签订，双方应严格遵守。如需变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。

2.变更或解除合同，应当遵循诚实守信原则，并合理处理因此产生的相关问题。

八、违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或质量不达标，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2.如因甲方原因造成乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。

3.双方均应当全面履行合同义务，违反合同约定应承担相应的违约责任。

九、争议解决

1.双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。

2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（业主）：__________（签字/盖章）

乙方（施工单位）：__________（签字/盖章）

签订日期：______年______月______日

注意：此合同仅为示例，实际合同应根据具体情况进行调整和完善。在签订合同时，请务必咨询专业法律顾问以确保合同的合法性和有效性。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲、乙双方就神仙树馨苑项目施工达成以下协议，为明确双方权利和义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。

一、工程概况

2.工程地点：具体地址/位置

3.工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等全部施工内容

4.工程规模：具体规模描述（如建筑面积、结构类型等）

二、合同工期

1.工程开工日期：双方约定开工日期。

2.工程竣工日期：双方约定竣工日期。

3.工期顺延：因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期时，应顺延工期。

三、质量与检验

1.工程质量标准：符合国家相关质量标准和规范。

2.检验与验收：分阶段进行质量检验和工程竣工验收，具体按照国家和地方相关规定执行。

四、合同价款与支付

1.工程总价：双方商定工程总价。

2.支付方式：约定支付方式（如预付款、进度款、结算款等）。

3.付款时间：明确付款时间节点。

五、工程变更与调整

1.变更条件：明确可以变更的条件和程序。

2.变更内容：具体变更的内容和范围。

3.调整条款：因变更导致的合同价款、工期等调整条款。

六、甲乙双方责任与义务

1.甲方责任：提供施工条件、按时支付款项等。

2.乙方责任：按图施工、保证质量、按时交付等。

3.双