正式版工程施工合同范文7篇.docx

正式版工程施工合同范文7篇

篇1

工程施工合同

合同编号：XXXX-XXX-XXXX

工程名称：XXXX项目

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

签订日期：XXXX年XX月XX日

合同协议书

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行XXXX项目工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX项目

2.工程地点：XXXX地点

3.承包范围：详见附件一《工程承包范围及工作内容》

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：自开工之日起XX个日历天内完成全部施工内容。开工日期以甲方书面通知为准。

6.质量标准：符合国家及地方相关工程质量标准，验收合格。

7.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX），详见附件二《工程报价单》。

二、甲方责任

1.负责提供施工图纸及相关技术资料。

2.负责协调现场各单位之间的关系，确保施工顺利进行。

3.按合同约定支付工程款。

4.监督乙方的施工质量、进度及安全文明施工。

5.负责组织工程竣工验收。

三、乙方责任

1.负责按照施工图纸及相关技术资料进行施工。

2.确保施工质量符合国家及地方相关工程质量标准。

3.按时完成施工任务，确保工程按期投入使用。

4.负责施工现场的安全文明施工管理。

5.负责提供竣工验收相关资料。

四、付款方式及结算

1.本合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

2.乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价的XX%。

3.剩余合同总价的XX%作为质量保证金，保修期满后支付。保修期为自验收合格之日起XX个月。

4.乙方须提供等额合法有效的建筑安装业统一发票。

5.甲方支付款项时，乙方须提供齐全的付款资料，包括但不限于发票、付款申请书等。

五、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需支付应付未付金额的XX‰作为违约金。

2.乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需支付合同总价的XX‰作为违约金。同时，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

3.乙方施工质量不符合国家及地方相关工程质量标准，需承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。甲方有权要求乙方返工或修复直至符合要求为止。

4.乙方在施工过程中发生安全事故，需自行承担全部责任并赔偿因此造成的损失。甲方有权要求乙方提供相应的保险证明以确保施工安全。

5.任何一方违反本合同其他条款约定，均需承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体责任和损失赔偿金额由违约方和守约方协商确定或通过法律途径解决。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。本合同在诉讼期间除争议事项外，其他条款仍需继续履行。双方应继续按照本合同约定履行非争议部分的义务并积极配合解决争议事宜。如因一方不履行非争议部分的义务给另一方造成损失的，需承担相应的赔偿责任。具体责任和损失赔偿金额由法院根据实际情况判决确定。双方同意在争议解决过程中遵循以下原则：1)双方友好协商；2)协商不成时提交有管辖权的人民法院审理；3)判决结果对双方具有法律约束力；4)任何一方不得擅自修改或解除本合同除争议条款外的其他部分内容；5)双方应继续履行本合同中未发生争议的部分条款并积极配合解决争议事宜；6)因一方违约给另一方造成损失时应及时赔偿并承担相应责任。”

七、其他条款约定

1.本合同未尽事宜可由双方另行协商补充并签订补充协议加以明确约定；2.本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力；3.本合同自双方签字盖章之日起生效至全部义务履行完毕之日止有效期间双方应严格遵守本合同约定并相互配合共同完成本工程的施工任务。”

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承