延误工期解除施工合同8篇.docxVIP

延误工期解除施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方签订的原施工合同因乙方延误工期导致无法继续履行，经双方友好协商，达成如下解除施工合同协议：

一、协议目的

鉴于乙方在施工过程中未能按照合同约定的工期完成工程，造成工期延误，为妥善解决此事，双方根据公平、公正、诚实信用的原则，达成一致意见，解除原施工合同。

二、协议内容

1.双方确认解除原施工合同。

2.乙方承认因自身原因导致工期延误，对甲方造成的所有损失承担全部责任。

3.乙方应在本协议签署后__日内撤离施工现场，并将施工现场的所有设施、设备、材料等内容清理完毕。

4.乙方应按照以下标准向甲方支付工期延误违约金：________。

5.对于已完成的工程量，双方应按照原合同约定进行结算，甲方应按照约定支付乙方相应的工程款。对于未完成部分工程，乙方不得再向甲方主张任何权利。

6.对于因工期延误导致的损失，乙方同意按照甲方的要求提供相应担保或采取其他补救措施。

7.解除协议签署后，双方应相互必威体育官网网址，不得对外泄露本协议内容及相关细节。

8.本协议的签署、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

三、其他条款

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

2.本协议为甲乙双方关于解除施工合同的最终协议，双方确认已充分了解并认可本协议内容。本协议签署后，双方关于原施工合同的所有争议均已解决。

3.本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。任何关于本协议的修改或补充必须以书面形式进行，并经双方签字（盖章）后方为有效。本协议的法律效力优先于原施工合同。

4.本协议一式两份，甲乙双方各执一份存证。本协议自双方签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。本协议解释权归双方所有。其他未尽事宜可协商解决或通过法律途径解决。甲方：（盖章）__________乙方：（盖章）_________日期：_______附件：甲乙双方身份证复印件及原施工合同复印件等相关证明材料（以下无正文）签署地点：_____________________（盖章）（签字）（盖章）（签字）日期：_______日期：_______注意事项：在签订解除施工合同协议时，请务必仔细阅读每一条款并确保理解其含义及法律效力。如有疑问或不确定之处，请务必咨询专业法律人士的建议。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方就位于____________地区的工程项目签订了施工合同，因乙方在施工过程中延误工期，导致合同无法继续履行，现经双方友好协商，达成如下解除施工合同的协议：

一、工程概况

双方共同确认本次工程的具体情况，包括工程名称、地点、承包范围等，以确保双方对本合同的解除背景有共同理解。

二、工期延误情况

乙方确认在施工过程中存在工期延误的情况，具体延误原因为____________________。乙方对工期延误给甲方造成的损失深表歉意，并愿意承担相应的违约责任。

三、解除施工合同的决定

鉴于乙方工期延误的实际情况，甲方决定解除与乙方签订的施工合同。双方经友好协商，一致同意即日起终止该施工合同。

四、双方责任与义务

1.乙方应立即停止施工现场的一切活动，并妥善处理好已完工程和未完工程的事宜，确保工程安全移交。

2.乙方应将施工现场的设施、设备、材料等进行清理并运走，恢复现场原状。

3.乙方应配合甲方进行工程结算，确保工程款项的支付与接收无误。

4.对于因工期延误造成的损失，乙方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。

5.双方应保守合同解除过程中的商业秘密，不得泄露对方的商业机密。

五、违约责任

双方确认在合同履行过程中，如一方存在违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

六、争议解决

如双方在合同解除过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（发包方）：__________________