【建设工程施工合同】江苏省住宅装饰工程施工合同6篇.docx

【建设工程施工合同】江苏省住宅装饰工程施工合同6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[甲方姓名]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方需要对其住宅进行装饰工程，经与乙方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，订立本施工合同。

一、工程概况

1.工程地址：[工程地址]

2.工程内容：住宅装饰，包括但不限于[具体装饰项目]等。

3.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为XX天。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

2.支付方式：甲方应按以下约定支付工程款：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；

（2）施工过程中，按照施工进度支付进度款；

（3）工程竣工验收合格并结算后XX日内支付尾款。

三、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX日内组织验收，并签署验收意见。

3.若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

四、违约责任

1.甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。

2.若因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金。

3.若因甲方未按约定支付工程款导致工程延期或停工，责任由甲方承担。

五、保修及售后服务

1.工程竣工后，乙方负责保修XX个月。保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。具体费用另行协商。

六、其他事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有同等法律效力。

3.本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

4.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：[甲方亲笔签名]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公司公章]

法定代表人（签字）：[法人亲笔签名]

日期：XXXX年XX月XX日

---------页面底部--------

此文档由法律顾问团队编制，仅供内部使用，不得外泄。日期：XXXX年XX月XX日编制人：[编制人姓名]审核人：[审核人姓名]复核人：[复核人姓名]格式的完整性和美观性和清晰性已达到专业标准，请您在使用时根据实际需要进行适当调整和完善细节信息。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[甲方姓名]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方需要对其住宅进行装饰工程，并决定委托乙方进行施工，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程地点：[具体地址]

2.工程内容：住宅装饰工程，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。

3.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为XX天。

二、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币[具体金额]（￥[具体金额]）。

2.支付方式：双方约定按照工程进度支付款项，具体支付节点和金额如下：

（1）合同签订后XX日内支付工程总造价的XX%；

（2）工程中期验收合格后XX日内支付工程总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后XX日内支付剩余款项。

三、工程质量和验收

1.乙方应按照相关国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的合理时间内进行验收。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

四、工程变更

1.施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应书面通知乙方，并签订变更协议。

2.乙方不得擅自变更工程设计，如确