XX广场工程合同文件-建设工程施工合同5篇.docx

XX广场工程合同文件-建设工程施工合同5篇

篇1

建设工程施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方决定对XX广场进行建设工程，并由乙方负责该工程的实施，为明确双方权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同信守。

一、工程概况

1.工程名称：XX广场建设工程。

2.工程地点：[具体地址]。

3.工程内容：包括但不限于广场地面铺设、景观建设、照明系统安装等。

4.工程规模：[具体规模描述]。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同总工期：XX日历天。

三、工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应及时提交竣工资料和验收申请。甲方在收到申请后XX天内组织验收。如未能及时组织验收或未提出异议，则视为验收合格。

四、合同价款与支付

1.合同总价：[具体金额]。大写：[金额汉字大写]。该合同总价已包括工程材料费、人工费、措施费、税费等所有费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后XX天内支付乙方合同总价的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后支付至合同总价的XX%；余款作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。

五、材料设备供应

1.工程所需材料、设备由乙方自行采购，但须符合国家相关质量标准。

2.甲方提供部分材料设备时，双方应提前确认型号、规格和质量要求。乙方应对此类材料妥善保管和使用。

六、安全施工及保障措施

施工现场管理须知和施工安全措施由乙方负责。乙方应对施工现场的安全生产全面负责并采取措施防止安全事故的发生。若发生安全事故由乙方承担全部责任。

七、违约责任与合同解除条件双方应严格履行合同约定的义务和责任，否则违约方应赔偿因违约造成的实际损失并承担法律责任。如出现以下情形之一时，可解除合同：（详见合同条款）。八至八）适用法律与争议解决本合同的签订、履行和解释以及与本合同有关的争议解决等均适用中华人民共和国法律。合同双方在执行过程中发生争议应协商解决，协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九）其他条款（根据具体情况补充条款）九其他约定事项：双方根据具体情况约定其他事项。（详见合同条款）十）附则本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。本合同自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（盖章）：[甲方公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[甲方法人或代表手写签名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[乙方法人或代表手写签名]日期：XXXX年XX月XX日注意：合同格式应清晰明了，内容应严谨完整，确保无歧义和遗漏。以上内容仅为示例，实际合同应根据具体情况进行修改和补充。在签订合同前请务必请专业法律顾问进行审核，以确保合同的合法性和有效性。

篇2

建设工程施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，为确保XX广场工程的顺利施工，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XX广场建设工程。

2.工程地点：[具体地址]。

3.工程内容：[详细工程内容，如土建、机电安装等]。

4.工程规模：[具体规模描述]。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方书面开工令为准）。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期顺延：非因乙方原因造成工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。

三、质量标准与验收

1.工程质量标准：符合国家现行的有关施工质量验收规范及标准。

2.工程验收：工程竣工后，乙方提交竣工报告及完整的技术档案资料，甲方组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。

四、合同价款与支付

1.工程总价：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

2.支付方式：分期支付。基础工程完成并经验收合格后支付合同总价的XX%；主体工程完成并经验收合格后支付XX%；竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的XX%，余款作为质保金，一年后无质量问题无息退还。