建房施工合同范文6篇.docx

建房施工合同范文6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保建房施工顺利进行，达成以下建房施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和相关要求，进行建房施工。

2.乙方在施工过程中，必须严格遵守安全操作规程，确保施工期间的人员和设备安全。

3.乙方必须保证施工质量，确保施工成果符合甲方要求。

4.乙方在施工过程中，必须遵守环保规定，确保施工不对环境造成污染。

三、合同条款

1.工程价款及支付方式：_________

2.工程施工进度：_________

3.违约责任：_________

4.争议解决方式：_________

5.合同生效条款：_________

6.其他约定事项：_________

四、施工工期

1.乙方必须在签订合同后尽快安排施工，确保按时完成施工任务。

2.如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方支付相应的额外费用。

3.如因乙方原因造成施工延误，乙方必须承担相应的违约责任。

五、质量保证

1.乙方必须确保施工质量符合甲方要求，如施工质量不合格，乙方必须承担相应的责任。

2.乙方在施工过程中必须使用合格的建筑材料和构件，确保施工成果的安全性和稳定性。

3.乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，确保施工期间的人员和设备安全。

六、环保要求

1.乙方在施工过程中必须遵守环保规定，确保施工不对环境造成污染。

2.乙方在施工过程中必须采取有效措施，减少噪音、粉尘和废弃物排放。

3.乙方在施工过程中必须保护周边环境，确保施工不对周边居民的生活造成影响。

七、违约责任

1.如甲方未按照合同约定支付工程价款或提供必要支持，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不合格，乙方必须承担相应的违约责任。

3.如因乙方原因造成施工延误或安全事故，乙方必须承担相应的赔偿责任。

八、争议解决方式

1.如甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

九、合同生效条款

1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同生效后，甲、乙双方必须严格遵守合同条款，确保建房施工顺利进行。

3.本合同未尽事宜，可由甲、乙双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、其他约定事项

1.在施工过程中，甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的支持和帮助。

2.乙方应按时向甲方报告施工进度和施工质量情况，确保甲方对施工过程有充分的了解。

3.在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致施工无法继续进行时，双方应协商解决方案。

4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建房施工事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程内容：包括基础工程、主体结构、装饰装修及其他相关配套工程。

二、工程期限

1.工程开工日期：自本合同签订之日起第______天开始。

2.工程竣工日期：自开工日期起______天内完成。

三、工程质量和验收标准

1.乙方必须按照施工图纸及国家规范、标准进行施工，确保工程质量符合相关规定。

2.工程竣工后，乙方应按照国家规定进行竣工验收，并出具竣工验收报告。甲方有权委托第三方进行验收，验收费用由甲方承担。

四、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。具体价格详见附