施工合同通用条款6篇.docxVIP

施工合同通用条款6篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，就本施工项目的相关事宜，特订立本施工合同通用条款。

一、合同背景与目的

1.1本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行。

二、工程概况

2.1工程名称：____________________

2.2工程地点：____________________

2.3工程内容：____________________

2.4工程规模及标准：______________

三、工期

3.1开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

3.2竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

3.3工期顺延：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商顺延工期。

四、质量与检验

4.1乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

4.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并提出整改意见。

4.3工程竣工后，双方应共同进行验收，确保工程质量符合约定。

五、合同价款与支付

5.1工程总价：人民币______元（大写：______）。

5.2支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款。

5.3结算方式：工程竣工后，双方根据实际工程量进行结算。

六、材料设备供应

6.1乙方应按照施工需要，负责提供施工所需的材料设备。

6.2甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，可要求乙方更换。

6.3乙方应确保材料设备的供应不影响工程进度。

七、安全施工

7.1乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工过程安全。

7.2甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。

八、违约责任

8.1甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

8.2因一方原因导致工程延期或质量不符合要求的，应按合同约定承担违约责任。

8.3甲方未按合同约定支付工程款的，应按约定支付滞纳金。

九、保修与售后

9.1工程竣工后，乙方应按照国家有关规定提供保修服务。保修期限及范围详见合同附件。

9.2在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

9.3保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

十、争议解决

10.1甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语应有利于保护国家和社会公共利益，避免对当事人权益的侵犯。

二、合同条件

2.1词语涵义

2.1.1“建设单位”指承担投资任务的单位。

2.1.2“施工单位”指承担施工任务的单位。

2.1.3“项目法人”指由建设单位指定的负责建设工程项目全过程管理的单位。

2.1.4“设计文件”指设计单位按照建设单位要求所设计的工程项目文件。

2.1.5“施工方案”指施工单位根据设计文件、建设单位要求以及现场实际情况所编制的详细施工计划。

2.1.6“建设单位代表”指建设单位指定的在工程项目中负责协调、联络和组织工作的代表。

2.1.7“项目经理”指施工单位指定的在工程项目中负责施工管理的负责人。

2.1.8“监理”指对施工质量、进度和投资等进行控制并承担相应责任的单位或个人。

2.1.9“第三方检测”指由建设单位委托的具有相应资质的检测机构对工程质量进行检测的活动。

2.1.10“竣工验收”指工程项目按设计要求全部完成，建设单位已委托第三方检测机构进行工程质量检测，且工程质量符合相关规定后，由建设单位组织的工程项目最终验收。

2.1.11“保修期”指竣工验收合格后，施工单位承担保修责任的期限。

2.1.12“保修费用”指在保修期内，施工单位为履行保修责任而支付的费用。

2.1.13“合同价款”指建设单位与施工单位按照合同条款商定的支付金额。

2.1.14“合同工期”指建设单位与施工单位商定的完成施工任务的期限。

2.1.15“工程质量”指工程项目满足设计文件、施工方案和相关标准规定的程度。