工程施工保证合同8篇.docx

工程施工保证合同8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX

乙方（承包人）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资的XXXX工程施工项目，与乙方达成如下保证合同：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、保证事项

1.乙方保证按照合同约定工期完成施工任务，确保工程质量符合国家和行业相关标准。

2.乙方保证在施工过程中，严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

3.乙方保证在工程施工过程中，不擅自变更工程设计，如需变更，需提前向甲方提交变更申请，并获得甲方同意后方可实施。

4.乙方保证在工程施工过程中，妥善保护甲方的财产和权益，避免对甲方造成损失。

5.乙方保证在工程施工过程中，积极配合甲方及相关部门的管理和监督，确保施工顺利进行。

三、保证期限

本保证合同自工程开工之日起生效，至工程竣工验收合格之日起终止。

四、违约责任

1.乙方如未能按照合同约定工期完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%。

2.乙方如未能确保工程质量符合国家和行业相关标准，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%。

3.乙方如擅自变更工程设计，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%。

4.乙方如在施工过程中对甲方造成损失，需向甲方支付赔偿金。

5.甲方如未能按照合同约定支付工程款，需向乙方支付违约金，违约金金额为应付金额的XX%。

五、争议解决

1.本保证合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

六、其他条款

1.本保证合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本保证合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包人）：XXXX（签字/盖章）

乙方（承包人）：XXXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、保证事项

1.乙方保证按照合同约定，在规定的工期内完成工程施工任务，并保证工程质量符合合同约定和相关法律法规的规定。

2.乙方保证在施工过程中，严格遵守安全施工规范，采取有效的安全防护措施，确保施工人员的安全。

3.乙方保证在工程施工过程中，不损坏甲方提供的设备、材料和其他财产，并妥善保护甲方的财产不受损坏。

4.乙方保证在工程施工过程中，遵守环保法规，减少施工噪音、粉尘和废弃物排放，保护环境。

5.乙方保证在工程施工过程中，积极配合甲方的监督和检查，及时纠正施工过程中的问题。

三、保证期限

本合同的保证期限为工程竣工验收之日起至工程保修期结束之日止。在保修期内，乙方负责工程的维修和保养工作，并承担因工程质量问题引起的相关费用。

四、违约责任

1.甲方违反合同约定，未按时支付工程款项的，乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。

2.乙方违反合同约定，未按时完成工程施工任务的，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。

3.乙方在施工过程中造成甲方财产损失的，乙方应当承担赔偿责任。

4.乙方在工程施工过程中违反安全施工规范或者环保法规的，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼解决。具体解决方式由双方协商确定。

2.仲裁或者诉讼的具体地点和管辖法院由双方协商确定。仲裁或者诉讼期间，双方应当继续履行本合同中不涉及争议部分的义务。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.甲方和乙方的所有通知