2025法院配餐区维修工程施工合同7篇.docx

2025法院配餐区维修工程施工合同7篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）

乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保法院配餐区维修工程顺利进行，特订立本合同。

一、工程概况

2.工程地点：[具体地址]。

3.工程内容：包括但不限于墙面翻新、地面修复、水电设施改造等（详见附件《工程内容清单》）。

4.工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。

二、合同造价及付款方式

1.工程总造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。该造价为包工包料，包括但不限于材料费、人工费、税费等所有相关费用。

2.付款方式：

（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

（2）工程完工并经甲方验收合格后，支付至工程总造价的XX%。

（3）剩余XX%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性付清。

三、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照国家有关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的XX个工作日内组织验收。

3.验收标准：按国家相关施工规范及本合同约定内容进行验收。

4.因乙方施工质量问题导致的返工或维修费用，由乙方自行承担。

四、工期延误及违约责任

1.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，支付工程总造价XX%的违约金。

2.若因甲方原因造成工期延误的，经甲乙双方协商后确定新的工期。

3.如有不可抗力因素导致工期延误的，双方应协商解决。

五、保修及售后服务

1.工程验收合格后，乙方提供一年的免费保修服务。保修期内出现的质量问题，乙方负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。具体费用另行商定。

六、其他约定事项

1.本合同的变更、修改或解除，应由双方协商一致并形成书面文件。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公章]

法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公章]

法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）

乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保法院配餐区维修工程顺利进行，特签订本合同，以资共同信守。

一、工程概况

2.工程地点：[具体地址]。

3.工程内容：包括但不限于墙面翻新、地面修复、电路检修、设施设备的更换及增设等（详见附件一《工程内容清单》）。

二、工程期限

1.本工程自XXXX年XX月XX日开始至XXXX年XX月XX日结束。

2.如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：因不可抗力导致工程中断；甲方同意工期顺延的其他情况。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元）。此造价为包工包料方式，包括材料费及施工费。

2.付款方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工验收合格后支付剩余的XX%。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按施工图纸及施工规范施工，并接受甲方的监督。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程未经验收或验收不合格，甲方有权拒绝支付剩余款项，并要求乙方承担违约责任。

五、保修条款

工程竣工验收合格后，乙方对工程实行保修，保修期为XX个月。在保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，由乙方负责免费维修；因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方可