高层建筑照明系统安装工程协议2024版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

高层建筑照明系统安装工程协议2024版版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量保证

5.工程进度

5.1施工周期

5.2进度计划

5.3延期违约责任

6.材料与设备

6.1材料设备品牌及型号

6.2材料设备验收

6.3材料设备保管

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

8.知识产权

8.1技术专利

8.2商标权

8.3著作权

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

11.合同的变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同的终止与验收

12.1工程竣工

12.2验收程序

12.3验收标准

13.必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

13.3泄密责任

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的生效与终止

14.3附件及附录

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：X高层建筑照明系统安装工程

1.2工程地点：X市X区X街道X号

1.3工程规模：根据工程设计文件确定

1.4工程性质：照明系统安装工程

第二条合同主体

2.1发包人：

（1）单位名称：X公司

（2）地址：X市X区X街道X号

（3）联系人：X

（4）联系电话：X

2.2承包人：

（1）单位名称：X照明系统安装有限公司

（2）地址：X市X区X街道X号

（3）联系人：X

（4）联系电话：X

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币X元（大写：X元整）

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式：

（1）合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。

（2）工程进度达到约定的比例后，发包人向承包人支付相应进度款。

（3）工程验收合格后，发包人向承包人支付剩余款项。

第四条工程质量

4.1

质量标准：按照国家和行业相关标准、规范及工程设计文件要求。

4.2质量监督：双方共同参与工程质量监督，确保工程质量。

4.3质量保证：承包人应承担工程质量保证责任，如出现质量问题，应及时予以修复或更换。

第五条工程进度

5.1施工周期：根据工程设计文件及双方协商确定。

5.2进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报发包人审批。

5.3延期违约责任：如承包人未按约定工期完成工程，应承担相应的违约责任。

第六条材料与设备

6.1材料设备品牌及型号：详见附件一。

6.2材料设备验收：双方共同对材料设备进行验收，确保符合合同要求。

6.3材料设备保管：承包人应妥善保管材料设备，防止损失、损坏。

（内容需根据实际情况进行补充和修改）

第八条知识产权

8.1技术专利：双方共同保护工程中所使用的技术专利，未经对方同意，不得泄露给第三方。

8.2商标权：工程中所使用的商标权归原作者所有，未经原作者同意，不得使用。

8.3著作权：工程设计文件、施工图纸等著作权归原作者所有，未经原作者同意，不得泄露给第三方。

第九条违约责任

9.1承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金比例双方协商确定。

9.2发包人违约：如发包人未按约定支付款项，应承担违约责任，具体违约金比例双方协商确定。

9.3违约赔偿：违约方应承担因违约所产生的损失赔偿责任。

第十条争议解决

10.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。

10.2调解解决：协商不成时，可向相关调解组织申请调解。

10.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

10.4法律途径：如仲裁不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同的变更与解除

11.1合同变更：合同履行过程中，如双方协商一致，可对合同内容进行变更。

11.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定情形，双方可协商解除合同。

第十二条合同的终止与验收

12.1工程竣工：承包人按照合同约定完